Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Arquitetura e Engenharia para execução da obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Municipal de Animais localizado na Rodovia Lúcio Meira – BR 393 – S/N° - Bairro Ponto Azul no munícipio de Três Rios-RJ.
Municipio de Tres Rios · Três Rios / Rio de Janeiro · Compra nº 90008
- Valor estimado
- R$ 666.099,32
- Encerrou em
- 02/10/2024, 08:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Três Rios / Rio de Janeiro
Homologado: R$ 500.000,00
Aberto
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- PorteCerca de 5,1× a mediana do setor em RJ (R$ 130.883): contrato acima do padrão regional.
- CompradorMUNICIPIO DE TRES RIOS publicou 172 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Pregão - Eletrônico. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado1.307 licitações de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 90 dias, de 221 órgãos; 196 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 12 meses: mediana R$ 187.600 (metade dos contratos entre R$ 23.540 e R$ 1,6 mi), 3.091 contratos com 1.774 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaMunicipio de Tres Rios já firmou 12 contratos em Obras e Engenharia. Maior vencedor: Ag Neto Arquitetura e Construcao Ltda (3 contratos, R$ 1,3 mi). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
Publicação
17/09/2024, 07:01
Abertura das propostas
17/09/2024, 08:00
Encerramento
02/10/2024, 08:00
Informações complementares
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98591903900082024
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda | Vencedor | R$ 500.000,00 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 500.000,00 contra estimativa de R$ 666.099,32 (24,9% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 500.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda18.546.232/0001-05 | ME | 1 | R$ 500.000,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 500.000,00
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda18.546.232/0001-05 | 073Contrato (termo inicial) | 21/11/2024até 06/01/2026 | R$ 500.000,00 |
Contratado por R$ 500.000,00 contra estimativa de R$ 666.099,32: 24,9% abaixo do estimado.
Itens da licitação
Itens em coleta
O detalhamento item a item é buscado no PNCP assim que a fonte responde. Volte em instantes ou consulte o edital oficial.
Abrir edital no PNCP ↗Dados do processo
- Órgão
- Municipio de Tres Rios
- CNPJ
- 29.138.377/0001-93
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 90008
- Processo
- 8927/2024
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 29138377000193-1-000065/2024
- Última coleta
- 26/10/2026, 02:57