36 dias restantesConcorrência - EletrônicaObras e Engenharia
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Arquitetura e Engenharia para execução da obra de recuperação ou substituição de ponte localizada na Estrada dos Ipês, na localidade de Bemposta, no município de Três Rios/RJ
Municipio de Tres Rios · Três Rios / Rio de Janeiro · Compra nº 137
- Valor estimado
- R$ 1.095.021,34
- Encerramento
- 03/12/2026, 08:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Três Rios / Rio de Janeiro
36 dias restantes
Aberto
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PrazoHá 37 dias para preparar proposta (janela total de 38 dias).
- PorteCerca de 8,3× a mediana do setor em RJ (R$ 131.857): contrato acima do padrão regional.
- CompradorMUNICIPIO DE TRES RIOS publicou 172 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Pregão - Eletrônico. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado1.302 licitações de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 90 dias, de 222 órgãos; 197 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 12 meses: mediana R$ 185.945 (metade dos contratos entre R$ 23.549 e R$ 1,6 mi), 3.100 contratos com 1.779 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaMunicipio de Tres Rios já firmou 12 contratos em Obras e Engenharia. Maior vencedor: Ag Neto Arquitetura e Construcao Ltda (3 contratos, R$ 1,3 mi). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
hoje
Publicação
23/10/2026, 08:19
Abertura das propostas
26/10/2026, 17:00
Encerramento
03/12/2026, 08:00
Quem disputou 38 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Primor Servicos Tecnicos e Construcoes Ltda | Vencedor | R$ 1.872.281,84 |
| Primor Servicos Tecnicos e Construcoes Ltda | Vencedor | R$ 1.097.755,30 |
| Adsumus Engenharia e Seguranca Contra Incendio Ltda | Não vencedor | — |
| Adsumus Engenharia e Seguranca Contra Incendio Ltda | Não vencedor | — |
| C. H. Nogueira Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| C. H. Nogueira Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Carplan Engenharia e Projetos Ltda | Não vencedor | — |
| Cib Companhia de Infraestrutura Brasileira Ltda | Não vencedor | — |
| Cib Companhia de Infraestrutura Brasileira Ltda | Não vencedor | — |
| Consrefor Servicos, Manutencao e Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Consrefor Servicos, Manutencao e Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Lytoranea S a - em Recuperacao Judicia | Não vencedor | — |
| Construtora Lytoranea S a - em Recuperacao Judicia | Não vencedor | — |
| Construtora Rx Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Rx Ltda | Não vencedor | — |
| Efraim Comercial e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Estrutec Montagem Industrial Ltda | Não vencedor | — |
| Fab Mix Concretos Ltda | Não vencedor | — |
| Fab Mix Concretos Ltda | Não vencedor | — |
| Fabecon Engenharia e Construcao Civil Ltda | Não vencedor | — |
| Hcp Construcoes e Reformas Ltda | Não vencedor | — |
| Infinity Store Comercio e Servicos de Informatica Ltda | Não vencedor | — |
| Integral Construcao e Logistica Empresarial Ltda | Não vencedor | — |
| Jrc Empreendimentos & Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Jrc Empreendimentos & Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Lc Vellardo Gestao de Negocios Ltda | Não vencedor | — |
| Lms.industria, Comercio, Servicos e Representacoes Ltda | Não vencedor | — |
| Lms.industria, Comercio, Servicos e Representacoes Ltda | Não vencedor | — |
| Locplan Locadora e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Moore Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Moore Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Olithiem Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Rivan Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Rivan Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Symmetria Construcoes e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Verdes Mares Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Verdes Mares Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
38 licitantes disputaram; homologado por R$ 1.872.281,84 contra estimativa de R$ 2.211.000,48 (15,3% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 1.095.021,34
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Civis Públicas ( Construção ) Obras Civis Públicas ( Construção ) | 1 UNIDADE | R$ 1.095.021,34 | R$ 1.095.021,34 |
Dados do processo
- Órgão
- Municipio de Tres Rios
- CNPJ
- 29.138.377/0001-93
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 137
- Processo
- 5321/2026
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 29138377000193-1-000150/2026
- Última coleta
- 27/10/2026, 17:59