Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para reformas reestruturantes nas escolas municipais, em conformidade com o projeto, memorial descriivo, planilha orçamentária, cronograma fisico - financeiro e deamis condições deste edital.
Prefeitura Municipal de Ibiúna · Ibiúna / São Paulo · Compra nº 21
- Valor estimado
- R$ 3.360.872,74
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Ibiúna / São Paulo
Homologado: R$ 2.705.916,43
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 51,3× a mediana do setor em SP (R$ 65.512): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.277 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 829 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.418 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.725), 26.052 contratos com 7.481 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 11 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Conspek Construtora Ltda | Vencedor | — |
| Camila Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Construmag Projetos e Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Dg Comercio e Serviços Eletricos Ltda | Não vencedor | — |
| Eminent Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Era Técnica Engenharia e Serviços Ltda | Não vencedor | — |
| G Pinheiro Construção Reforma e Comercio de Material de Construção Ltda | Não vencedor | — |
| Jhd Construções e Comércio Ltda. | Não vencedor | — |
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda - Matriz | Não vencedor | — |
| Mcj Ferraro Emp | Não vencedor | — |
| Topcons Engenharia Serviços e Locações | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 0,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Conspek Construtora Ltda06.090.102/0001-21 | — | 3 | R$ 0,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 2.705.916,43
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Conspek Construtora Ltda06.090.102/0001-21 | 57Contrato | 29/09/2025até 07/10/2026 | R$ 2.705.916,43 |
Contratado por R$ 2.705.916,43 contra estimativa de R$ 3.360.872,74: 19,5% abaixo do estimado.
Itens da licitação 6
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1 e.m. João cardoso de moraes | — | — | Conspek Construtora Ltda | — | — |
| 2 | Lote 2 e.m. Zeni soares ramalho | — | — | Conspek Construtora Ltda | — | — |
| 3 | Lote 3 e.m. Cristina domingues de souza | — | — | — | — | — |
| 4 | Lote 4 e.m. Maria aparecida gabriel cardoso | — | — | — | — | — |
| 5 | Lote 5 e.m. Nova santa clara | — | — | — | — | — |
| 6 | Lote 6 e.m. Benedita cordeiro medelos | — | — | Conspek Construtora Ltda | — | — |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Ibiúna
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Nº da compra
- 21
- Processo
- 3/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 26/10/2026, 15:20