Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa, para a execução de 12.125,50m² de reperfilamento asfáltico sobre pedra irregular em vias urbanas, com fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução da obra com qualidade, de acordo com documentação técnica e condições estabelecidas no memorial descritivo e termo de referência.
Município de Capitão Leônidas Marques · Capitão Leônidas Marques / Paraná · Compra nº 15/2024
- Valor estimado
- R$ 695.509,03
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Capitão Leônidas Marques / Paraná
Homologado: R$ 591.119,28
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 2,0× a mediana do setor em PR (R$ 348.379): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.107 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 601 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.322 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.114 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
13/11/2024, 00:00
Abertura das propostas
10/12/2024, 00:00
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Caw-Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp | Vencedor | R$ 591.119,28 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 591.119,28 contra estimativa de R$ 695.509,03 (15,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 591.119,28
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Caw-Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp04.726.528/0001-01 | — | 1 | R$ 591.119,28 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 695.509,03
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa, para a execução de 12.125,50m² de reperfilamento asfáltico sobre pedra irregular em vias urbanas, com fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a completa execução da obra com qualidade, de acord | 1 Unidade | R$ 695.509,03 | Caw-Servicos de Terraplenagem Ltda - Epp | R$ 591.119,28−15,0% vs. estimado | R$ 695.509,03 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Capitão Leônidas Marques
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 15/2024
- Processo
- 233/2024
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:27
