Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa a empreitada global, relativa a ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do Município de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edi
Município de Bom Sucesso do Sul · Bom Sucesso do Sul / Paraná · Compra nº 6/2022
- Valor estimado
- R$ 125.049,00
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Bom Sucesso do Sul / Paraná
Homologado: R$ 105.212,27
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteAbaixo da mediana do setor em PR (R$ 347.995): contrato pequeno, menor exigência de capacidade.
- Mercado4.074 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 607 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 216.320 (metade dos contratos entre R$ 20.187 e R$ 1,3 mi), 7.092 contratos com 3.388 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
31/10/2022, 00:00
Abertura das propostas
21/11/2022, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Everton Luiz Frizzo - Me | Vencedor | R$ 105.212,27 |
| B-Eng Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Geraldo Cesar Jung - Me | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 105.212,27 contra estimativa de R$ 125.049,00 (15,9% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 105.212,27
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Everton Luiz Frizzo - Me20.196.165/0001-98 | — | 1 | R$ 105.212,27 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 125.049,00
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa a empreitada global, relativa a ampliação dos banheiros femininos do Centro de Eventos do Município de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma d | 1 Unidade | R$ 125.049,00 | Everton Luiz Frizzo - Me | R$ 105.212,27−15,9% vs. estimado | R$ 125.049,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Bom Sucesso do Sul
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Modo de disputa
- Menor Preço - Lote
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 6/2022
- Processo
- 123/2022
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:18