Prazo não informadoConcorrênciaObras e Engenharia
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de 3 (três) salas de aula, bem como reforma e ampliação do bloco de serviços da Unidade Escolar Filomena Local, situada na Rua Gentil Alves, nº 270, Bairro Pequizeiro, no Município de Boqueirão do Piauí–PI
P. M. de Boqueirao do Piaui · Boqueirão do Piauí / Piauí · Compra nº 002/2026
- Valor estimado
- R$ 1.127.965,14
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Boqueirão do Piauí / Piauí
Homologado: R$ 899.990,00
Menor preço
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 2,2× a mediana do setor em PI (R$ 501.642): contrato acima do padrão regional.
- Mercado1.508 licitações de Obras e Engenharia em PI nos últimos 90 dias, de 224 órgãos; 103 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PI nos últimos 12 meses: mediana R$ 645.164 (metade dos contratos entre R$ 258.580 e R$ 1,4 mi), 2.140 contratos com 760 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
16/07/2026, 00:00
Abertura das propostas
30/07/2026, 09:01
Quem disputou 11 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Prime Engenharia Ltda | Vencedor | R$ 899.990,00 |
| Couto Engenharia e Projetos Ltda | Não vencedor | — |
| Eros de Castro Rabelo e Oliveira Ltda | Não vencedor | — |
| Fortalece Construtora Eireli | Não vencedor | — |
| Francisco Roberlano & Francivaldo Pedro L | Não vencedor | — |
| J W Sousa Lima Ltda | Não vencedor | — |
| Jorge R da Silva | Não vencedor | — |
| L da Silva Vilela Engenharia | Não vencedor | — |
| Mn Material de Construcao Ltda | Não vencedor | — |
| Plennus Construtora, Comercio e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| W12 Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
11 licitantes disputaram; homologado por R$ 899.990,00 contra estimativa de R$ 1.127.965,14 (20,2% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 899.990,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Prime Engenharia Ltda42.244.460/0001-05 | — | 1 | R$ 899.990,00 |
Itens da licitação 1
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de 03 (três) salas de aula, bem como reforma e ampliação do bloco de serviços da Unidade Escolar Filomena Local, situada na Rua Gentil Alves, nº 270, Bairro Pequizeiro, no Município de Boqueirão do Piauí – PI | 1 | — | Prime Engenharia Ltda | R$ 899.990,00 | — |
Dados do processo
- Órgão
- P. M. de Boqueirao do Piaui
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor preço
- Nº da compra
- 002/2026
- Processo
- 040/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PI
- Última coleta
- 26/10/2026, 10:55