Prazo não informadoConcorrênciaObras e Engenharia
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia civil para a execução de obras e serviços de implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D’água na zona rural do município de Floresta do Piauí-PI, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico
Secretaria do Agronegocio e do Empreendedorismo Rural · Piauí · Compra nº CPC 148/2026
- Valor estimado
- R$ 1.752.847,06
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Piauí
Homologado: R$ 1.738.130,71
Menor preço
Estadual
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 3,5× a mediana do setor em PI (R$ 501.642): contrato acima do padrão regional.
- Mercado1.487 licitações de Obras e Engenharia em PI nos últimos 90 dias, de 224 órgãos; 104 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PI nos últimos 12 meses: mediana R$ 645.440 (metade dos contratos entre R$ 258.628 e R$ 1,4 mi), 2.139 contratos com 758 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
11/08/2026, 00:00
Abertura das propostas
28/08/2026, 11:00
Quem disputou 16 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Ícaro Guedes Alcoforado Costa Eireli | Vencedor | R$ 1.738.130,71 |
| Atlanta Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Budach Comercio Ltda | Não vencedor | — |
| Cib Companhia de Infraestrutura Brasileira Ltda | Não vencedor | — |
| Consan Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Caxé Eireli | Não vencedor | — |
| Construtora Ludan Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Vera Cruz Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Máxima LTDA | Não vencedor | — |
| Dom Ricco Comercio e Servicos de Agronomia Engenharia e Geologia Ltda | Não vencedor | — |
| Jdn Empreendimentos Urbanos Eireli Epp | Não vencedor | — |
| Jrs Construções | Não vencedor | — |
| Ma Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Ordem Construtota Ltda | Não vencedor | — |
| Patrol - Industria Comercio e Construcao Ltda | Não vencedor | — |
| Spiti Engenharia | Não vencedor | — |
16 licitantes disputaram; homologado por R$ 1.738.130,71 contra estimativa de R$ 1.752.847,06 (0,8% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 1.738.130,71
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Ícaro Guedes Alcoforado Costa Eireli36.563.839/0001-85 | — | 1 | R$ 1.738.130,71 |
Itens da licitação 1
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pg | 1 | — | Ícaro Guedes Alcoforado Costa Eireli | R$ 1.738.130,71 | — |
Dados do processo
- Órgão
- Secretaria do Agronegocio e do Empreendedorismo Rural
- Esfera
- Estadual
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor preço
- Nº da compra
- CPC 148/2026
- Processo
- 00317.000834/2026-07/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PI
- Última coleta
- 26/10/2026, 09:33