Prazo não informadoConcorrênciaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para a execução de construção de 25 vinte e cinco unidades habitacionais, em conformidade com as especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram o presente processo, em atendimento ao termo de compromisso n 970900/2024/mcidades/caixa, referente à operação n 1099296-00, integrante do programa moradia digna, contemplando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, observados os prazos, condições e normas técnicas vigentes.
Município de Capitão Leônidas Marques · Capitão Leônidas Marques / Paraná · Compra nº 9/2025
- Valor estimado
- R$ 4.058.254,26
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Capitão Leônidas Marques / Paraná
Homologado: R$ 3.100.000,00
Menor Preço - Item
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 11,6× a mediana do setor em PR (R$ 348.483): contrato acima do padrão regional.
- Mercado4.100 licitações de Obras e Engenharia em PR nos últimos 90 dias, de 593 órgãos; 605 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 215.385 (metade dos contratos entre R$ 20.000 e R$ 1,3 mi), 7.117 contratos com 3.397 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
29/08/2025, 00:00
Abertura das propostas
03/10/2025, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Viva Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me | Vencedor | R$ 3.100.000,00 |
| Construtora Fortibela Ltda | Não vencedor | — |
| I. R. Mendonca - Artefatos de Cimento - Me | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 3.100.000,00 contra estimativa de R$ 4.058.254,26 (23,6% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 3.100.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Viva Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me21.131.546/0001-51 | — | 1 | R$ 3.100.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 4.058.254,26
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução de construção de 25 vinte e cinco unidades habitacionais, conforme especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes deste processo, em atendimento ao termo de compromi | 1 Unidade | R$ 4.058.254,26 | Viva Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me | R$ 3.100.000,00−23,6% vs. estimado | R$ 4.058.254,26 |
Dados do processo
- Órgão
- Município de Capitão Leônidas Marques
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Modo de disputa
- Menor Preço - Item
- Instrumento convocatório
- Obras e Serviços de arquitetura e Engenharia
- Nº da compra
- 9/2025
- Processo
- 188/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PR
- Última coleta
- 26/10/2026, 21:27