EncerradaConcorrência - EletrônicaObras e Engenharia
Contratação de empresa de engenharia para Execução da Obra do Sistema de Abastecimento de Água das comunidades Rurais, no Município de Jataúba-PE, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, elementos técnicos e quantitativos previstos no Termo de Referência e respectivos anexos que integram o presente Edital.
Secretaria de Administração de Pernambuco · Pernambuco · Compra nº 90015/2026
- Valor estimado
- Não divulgado
- Encerrou em
- 18/06/2026, 00:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Pernambuco
Estadual
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado1.736 licitações de Obras e Engenharia em PE nos últimos 90 dias, de 339 órgãos; 222 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PE nos últimos 12 meses: mediana R$ 289.678 (metade dos contratos entre R$ 43.637 e R$ 1,5 mi), 2.896 contratos com 1.440 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
29/05/2026, 00:00
Abertura das propostas
18/06/2026, 00:00
Sessão/prazo em 18/06/2026, 00:00. Publicada 29/05/2026.
Quem disputou 17 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| C P M Construtora Ltda | Vencedor | R$ 19.370.917,27 |
| A B L Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Alfa-X Comercio e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Blk Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Brimax Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Civiltec Construcoes e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Cristal Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Dois Irmaos Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Jlv Ltda | Não vencedor | — |
| Cosampa Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Ctv Engenharia S.a. | Não vencedor | — |
| Euro Consultoria Empreendimentos e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Hydrogeo Projetos e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Iq Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Lider Construcoes e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Scave Servicos de Engenharia e Locacao Ltda | Não vencedor | — |
| Svc Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
17 licitantes disputaram; homologado por R$ 19.370.917,27 contra estimativa de R$ 25.707.919,41 (24,7% abaixo).
Itens da licitação
Itens não disponíveis nesta fonte
A fonte (TCE-PE) publica apenas o resumo da contratação. Consulte o edital no sistema de origem.
Dados do processo
- Órgão
- Secretaria de Administração de Pernambuco
- Esfera
- Estadual
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Nº da compra
- 90015/2026
- Processo
- 0403/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PE
- Última coleta
- 27/10/2026, 20:06