EncerradaConcorrência - EletrônicaObras e Engenharia
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO PE-15 NO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NORTE/SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR), mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, elementos técnicos e quantitativos previstos no Termo de Referência e respectivos anexos que integram o presente Edital.
Secretaria de Administração de Pernambuco · Pernambuco · Compra nº 90003/2026
- Valor estimado
- Não divulgado
- Encerrou em
- 08/05/2026, 00:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Pernambuco
Estadual
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado1.740 licitações de Obras e Engenharia em PE nos últimos 90 dias, de 339 órgãos; 220 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PE nos últimos 12 meses: mediana R$ 289.678 (metade dos contratos entre R$ 43.637 e R$ 1,4 mi), 2.902 contratos com 1.442 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
17/04/2026, 00:00
Abertura das propostas
08/05/2026, 00:00
Sessão/prazo em 08/05/2026, 00:00. Publicada 17/04/2026.
Quem disputou 19 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Sbc Sociedade Brasileira de Construcoes Ltda | Vencedor | R$ 28.245.000,00 |
| A. B. Corte Real & Cia. Ltda. | Não vencedor | — |
| Abtec Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Bm Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Cetro Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Morais Vasconcelos Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Tambau Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Vicon Ltda | Não vencedor | — |
| Cosampa Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Edcon Comercio e Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Jwa S.a. | Não vencedor | — |
| L. & R. Santos Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Octagon Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Planalto Pajeu Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Projeto21 Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Salinas Empreendimentos e Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Stagliorio Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Uchoa Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Vento Sul Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
19 licitantes disputaram; homologado por R$ 28.245.000,00 contra estimativa de R$ 31.616.627,64 (10,7% abaixo).
Itens da licitação
Itens não disponíveis nesta fonte
A fonte (TCE-PE) publica apenas o resumo da contratação. Consulte o edital no sistema de origem.
Dados do processo
- Órgão
- Secretaria de Administração de Pernambuco
- Esfera
- Estadual
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Nº da compra
- 90003/2026
- Processo
- 0100/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PE
- Última coleta
- 27/10/2026, 14:00