Prazo não informadoDispensa EletrônicaObras e Engenharia
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA/PE, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com recursos oriundos do MINISTÉRIO DO ESPORTE, PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-093289.
Prefeitura Municipal de Timbaúba · Timbaúba / Pernambuco · Compra nº 010/2026
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Contratação direta
- Modalidade
- Dispensa Eletrônica
- Local
- Timbaúba / Pernambuco
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado1.720 licitações de Obras e Engenharia em PE nos últimos 90 dias, de 339 órgãos; 219 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em PE nos últimos 12 meses: mediana R$ 289.678 (metade dos contratos entre R$ 43.637 e R$ 1,5 mi), 2.896 contratos com 1.440 fornecedores distintos.
Cronograma
Quem disputou 9 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| C & M Construtora e Prestadora de Servicos Ltda | Vencedor | R$ 894.000,00 |
| Andrade Pontes Engenharia e Comercio Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Tambau Ltda | Não vencedor | — |
| Correa Engenharia e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Cs Solucoes e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Dmc Locacoes e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Gmc Comercio de Alimentos Acucare Ltda | Não vencedor | — |
| Pro - Saude Dist Ltda | Não vencedor | — |
| Vasconcelos & Magalhaes Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
9 licitantes disputaram; homologado por R$ 894.000,00 contra estimativa de R$ 970.611,29 (7,9% abaixo).
Itens da licitação
Itens não disponíveis nesta fonte
A fonte (TCE-PE) publica apenas o resumo da contratação. Consulte o edital no sistema de origem.
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Timbaúba
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Dispensa Eletrônica
- Nº da compra
- 010/2026
- Processo
- 32/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-PE
- Última coleta
- 28/10/2026, 02:20
