Contratação sob demanda de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e/ou preventiva e recuperação envolvendo sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e prevenção a incêndios, sistemas de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como intervenções de obra civil, fornecimento de material e serviços, sob demanda. de todos os imóveis pertencentes ou ocupados pelo TJBA (INTERIOR)
Bahia Tribunal de Justica · Salvador / Bahia · Compra nº 90001
- Valor estimado
- R$ 25.000.000,00
- Encerrou em
- 23/02/2024, 10:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Salvador / Bahia
Homologado: R$ 17.900.000,00
Aberto-Fechado
Estadual
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- PorteCerca de 84,5× a mediana do setor em BA (R$ 295.726): contrato acima do padrão regional.
- CompradorBAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA publicou 783 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Dispensa. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado2.603 licitações de Obras e Engenharia em BA nos últimos 90 dias, de 491 órgãos; 295 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em BA nos últimos 12 meses: mediana R$ 54.000 (metade dos contratos entre R$ 1.571 e R$ 520.000), 6.405 contratos com 2.611 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaBahia Tribunal de Justica já firmou 69 contratos em Obras e Engenharia. Maior vencedor: Cs Construcoes e Empreendimentos Ltda (4 contratos, R$ 26,2 mi). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
Publicação
31/01/2024, 07:03
Abertura das propostas
31/01/2024, 08:00
Encerramento
23/02/2024, 10:00
Informações complementares
Os imóveis estão localizados no interior do estado da Bahia, distribuídos em 05 (cinco) Lotes/itens, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos descritos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Havendo divergência entre a descrição dos itens no Portal de Compras www.gov.br/compras/pt-br e o TR, Prevalecerá esta última. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92630303900012024
Vencedores por item 4 fornecedores
Total homologado: R$ 14.000.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Cs Construcoes e Empreendimentos Ltda33.833.880/0001-36 | Demais | 1 | R$ 3.600.000,00 |
| As Engenharia Ltda17.700.934/0001-39 | Demais | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| Continental Construcoes e Empreendimentos Ltda00.608.421/0001-08 | Demais | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| Ourico Construcoes e Empreendimentos Ltda09.406.009/0001-71 | ME | 1 | R$ 3.400.000,00 |
Quem ganhou 6 contratos
Total contratado: R$ 27.566.575,05
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| As Engenharia Ltda17.700.934/0001-39 | 13Contrato (termo inicial) | 03/05/2024até 06/05/2025 | R$ 5.000.000,00 |
| Cs Construcoes e Empreendimentos Ltda33.833.880/0001-36 | 16Contrato (termo inicial) | 03/05/2024até 06/05/2025 | R$ 5.000.000,00 |
| Continental Construcoes e Empreendimentos Ltda00.608.421/0001-08 | 31Contrato (termo inicial) | 27/06/2024até 04/07/2025 | R$ 5.000.000,00 |
| Ourico Construcoes e Empreendimentos Ltda09.406.009/0001-71 | 21Contrato (termo inicial) | 14/05/2024até 16/05/2025 | R$ 5.000.000,00 |
| Sipan Engenharia Ltda04.046.948/0001-39 | 25Contrato (termo inicial) | 24/05/2024até 28/05/2025 | R$ 5.000.000,00 |
| Rocha Propaganda & Marketing Ltda04.710.870/0001-05 | 2Contrato (termo inicial) | 29/01/2024até 29/01/2027 | R$ 2.566.575,05 |
Itens da licitação
Itens em coleta
O detalhamento item a item é buscado no PNCP assim que a fonte responde. Volte em instantes ou consulte o edital oficial.
Abrir edital no PNCP ↗Dados do processo
- Órgão
- Bahia Tribunal de Justica
- CNPJ
- 13.100.722/0001-60
- Unidade compradora
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
- Esfera
- Estadual
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 90001
- Processo
- 2023/00467
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 13100722000160-1-000001/2024
- Última coleta
- 26/10/2026, 06:40