15 dias restantesConcorrência - EletrônicaObras e Engenharia
Concorrência Eletrônica, do tipo “MENOR PREÇO", sob o regime de empreitada por preço unitário, destinada à contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução das obras e serviços de implantação de sistema de captação e reuso de águas pluviais no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, situado na Rodovia BR-324, nº 7174, Lotes 16 e 17, Porto Seco Pirajá, Salvador-BA.
Tribunal Superior Eleitoral · Salvador / Bahia · Compra nº 150
- Valor estimado
- R$ 130.881,93
- Encerramento
- 12/11/2026, 09:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Salvador / Bahia
15 dias restantes
Aberto-Fechado
Federal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PrazoHá 16 dias para preparar proposta (janela total de 21 dias).
- PorteAbaixo da mediana do setor em BA (R$ 294.952): contrato pequeno, menor exigência de capacidade.
- CompradorTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL publicou 3.245 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Inexigibilidade. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado2.600 licitações de Obras e Engenharia em BA nos últimos 90 dias, de 491 órgãos; 296 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em BA nos últimos 12 meses: mediana R$ 54.000 (metade dos contratos entre R$ 1.571 e R$ 520.024), 6.408 contratos com 2.612 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaTribunal Superior Eleitoral já firmou 961 contratos em Obras e Engenharia. Maior vencedor: Zenite Informacao e Consultoria S/a (15 contratos, R$ 216.969). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
hoje
Publicação
22/10/2026, 04:00
Abertura das propostas
22/10/2026, 08:00
Encerramento
12/11/2026, 09:00
Informações complementares
O Edital está disponível no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7042.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 130.881,93
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Civis Públicas ( Construção ) Execução das obras e serviços de implantação de sistema de captação e reuso de águas pluviais no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, situado na Rodovia BR-324, nº 7174, Lotes 16 e 17, Porto Seco Pirajá, Salvador-BA, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme especif | 1 UNIDADE | R$ 130.881,93 | R$ 130.881,93 |
Dados do processo
- Órgão
- Tribunal Superior Eleitoral
- CNPJ
- 00.509.018/0001-13
- Unidade compradora
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Esfera
- Federal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 150
- Processo
- 0015196-14.2026.6.05.8000
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 00509018000113-1-002429/2026
- Última coleta
- 27/10/2026, 17:54