Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de coberturas de acesso das Unidades Básicas de Saúde, sob regime de empreitada global (mão de obra e materiais), conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiros e outros documentos técnicos que acompanham o edital. Tipo menor valor global.

Pm de Três Passos · Três Passos / Rio Grande do Sul · Compra nº 7/2023

Valor estimado
R$ 88.528,18

Homologado: R$ 79.674,51

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Tomada de Preços
Local
Três Passos / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 3,2× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado10.407 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 581 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    19/04/2023, 00:00

  2. Abertura das propostas

    19/04/2023, 00:00

Quem disputou 4 licitantes

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Vale Engenharia Civil LtdaVencedorR$ 79.674,51
Cd Construções LtdaNão vencedor—
Da Rosa Servicos de Alvenaria LtdaNão vencedor—
Portal Sul Empreendimentos LtdaNão vencedor—

4 licitantes disputaram; homologado por R$ 79.674,51 contra estimativa de R$ 88.528,18 (10,0% abaixo).

Itens da licitação 1

Soma dos itens: R$ 88.528,18

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1Execução de obra de coberturas de acesso das Unidades Básicas de Saúde (material e mão de obra) conforme Edital1 UNR$ 88.528,18R$ 88.528,18

Dados do processo

Órgão
Pm de Três Passos
Esfera
Municipal
Modalidade
Tomada de Preços
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
7/2023
Processo
0/2023
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
28/10/2026, 00:22