Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO da RUA MILTON LUIZ DOS SANTOS - DISTRITO DE PADILHA, com recursos oriundos de EMENDA PARLAMENTAR: 202630800006, em regime de empreitada global, com fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos/materiais necessários para a perfeita execução do objeto, conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- financeiro, RRT/ART e Declaração de BDI, fornecido pela Secretaria de Planejamento, que seguem em anexo a este instrumento convocatório. Processo 2026/5677, Contrato 150/2026, Vigência 05/10/2026 a 04/10/2027
Pm de Taquara · Taquara / Rio Grande do Sul · Compra nº 9/2026
- Valor estimado
- R$ 469.344,06
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Taquara / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 403.490,00
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 16,8× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.386 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 596 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
09/07/2026, 00:00
Abertura das propostas
09/07/2026, 00:00
Informações complementares
Sec. Obras - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO da RUA MILTON LUIZ DOS SANTOS - DISTRITO DE PADILHA, com recursos oriundos de EMENDA PARLAMENTAR: 202630800006
Quem disputou 8 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Nelson Osvaldo de Souza Ltda | Vencedor | R$ 403.490,00 |
| Best Engenharia de Negocios Ltda. | Não vencedor | — |
| Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora e Pavimentadora Nr Souza Ltda | Não vencedor | — |
| D'stock Urbanizacao Ltda | Não vencedor | — |
| Fabio Lagoa Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
| Luma Construtora e Pavimentadora Ltda | Não vencedor | — |
| M7 Construções Ltda | Não vencedor | — |
8 licitantes disputaram; homologado por R$ 403.490,00 contra estimativa de R$ 469.344,06 (14,0% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 469.344,06
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empreitada global. | 1 UN | R$ 469.344,06 | R$ 469.344,06 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Taquara
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 9/2026
- Processo
- 5677/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 28/10/2026, 00:15