Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Regina Jardim da Silva no Bairro Mundo Novo, Recursos Novo PAC Portaria GM Portaria GM/MS nº 4.737 de 3 de julho de 2024, conforme proposta nº 11940346000124011, Novo PAC, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- financeiro, RRT/ART, e Declaração de BDI fornecidos pela Secretaria de Planejamento, que seguem em anexo a este instrumento convocatório. PROC. 2025/2729, CONTRATO 053/2025, VAL.: 05/06/2025 A 04/12/2026.
Pm de Taquara · Taquara / Rio Grande do Sul · Compra nº 5/2025
- Valor estimado
- R$ 5.006.355,90
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Taquara / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 4.000.000,00
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 178,8× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.381 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 596 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
09/04/2025, 00:00
Abertura das propostas
09/04/2025, 00:00
Informações complementares
Contratação de empresa especializada para execução de obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Regina Jardim da Silva no Bairro Mundo Novo, Recursos Novo PAC Portaria GM Portaria GM/MS nº 4.737 de 3 de julho de 2024, conforme proposta nº 11940346000124011, Novo PAC, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- financeiro, RRT/ART, e Declaração de BDI fornecidos pela Secretaria de Planejamento, que seguem em anexo a este instrumento convocatório.
Quem disputou 11 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Bs Construcoes e Reformas Ltda | Vencedor | R$ 4.000.000,00 |
| Apema - Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Anjo Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Gass Ltda | Não vencedor | — |
| Dsd. Construcoes. Rh & Srv Terceirizado Ltda | Não vencedor | — |
| Ederson D. da Silva da Costa | Não vencedor | — |
| Exponencial Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| G8 Construções | Não vencedor | — |
| Hoch Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Nproject Ltda | Não vencedor | — |
| Vier Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
11 licitantes disputaram; homologado por R$ 4.000.000,00 contra estimativa de R$ 5.006.355,90 (20,1% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 5.006.355,90
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empreitada global.-Execução de obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Regina Jardim da Silva no Bairro Mundo Novo, recursos Novo PAC Portaria GM Portaria GM/MS nº 4.737 de 3 de julho de 2024. | 1 UN | R$ 5.006.355,90 | R$ 5.006.355,90 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Taquara
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 5/2025
- Processo
- 2729/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 28/10/2026, 00:15