Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
O objeto do presente edital é Empreitada Global, com fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para realização da execução de obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Mario José Bangel, no Bairro Empresa, da Rede Bem Cuidar, conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, RRT/ART e Declaração de BDI, fornecido pela Secretaria de Planejamento.
Pm de Taquara · Taquara / Rio Grande do Sul · Compra nº 35/2023
- Valor estimado
- R$ 471.513,33
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Taquara / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 395.551,15
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 16,8× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.407 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 581 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
07/12/2023, 00:00
Abertura das propostas
07/12/2023, 00:00
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Vicente Saldanha Prestacao de Servicos de Infraestrutura Civil Ltda | Vencedor | R$ 395.551,15 |
| Aplcon Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| As Arquitetura e Urbanismo Ltda | Não vencedor | — |
| G8 Construções | Não vencedor | — |
| Lc Construtora Ltda | Não vencedor | — |
5 licitantes disputaram; homologado por R$ 395.551,15 contra estimativa de R$ 471.513,33 (16,1% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 471.513,33
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empreitada global. | 1 UN | R$ 471.513,33 | R$ 471.513,33 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Taquara
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 35/2023
- Processo
- 35/2023
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 28/10/2026, 00:15
