Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado

O objeto do presente edital é a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com blocos de concreto e drenagem pluvial nas ruas RODOLFO VON IHERING, ARNO FAIOCK, ERNESTO BERGOLD, JOÃO KUPLICK NO BAIRRO MUNDO NOVO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO FINISA 0621.484-09/2023, em regime de empreitada global, com fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a perfeita execução do objeto, tudo conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e demais documentos elaborados pela Engenharia, em anexo

Pm de Taquara · Taquara / Rio Grande do Sul · Compra nº 30/2023

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais

PorteCerca de 44,1× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
Mercado10.410 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
Lc Construtora Ltda	Vencedor	R$ 985.412,21
Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda	Não vencedor	—
Led Construtora e Urbanizadora Ltda	Não vencedor	—
Pso-Extracao Mineral,pavimentacao e Obras Ltda	Não vencedor	—
Telas Telar Pavimentacao e Terraplanagem Ltda	Não vencedor	—

5 licitantes disputaram; homologado por R$ 985.412,21 contra estimativa de R$ 1.235.149,42 (20,2% abaixo).

Total homologado: R$ 985.412,21

Fornecedor	Porte	Itens ganhos	Valor homologado
Lc Construtora Ltda31.470.441/0001-80	—	1	R$ 985.412,21

Soma dos itens: R$ 1.235.149,42

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Vencedor	Homologado	Total
1	Empreitada global.	1 UN	R$ 1.235.149,42	Lc Construtora Ltda	R$ 985.412,21−20,2% vs. estimado	R$ 1.235.149,42