Prazo não informadoDispensa de LicitaçãoObras e Engenharia
Contratação de empresa para EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviços e procedimentos que deverão ser empregados na obra de INSTALAÇÃO LÓGICA NO PRÉDIO DA CICS, servindo como especificações de materiais, serviços e acabamentos a serem utilizados, tudo conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e proposta da contratada que fazem parte integrante
Pm de Taquara · Taquara / Rio Grande do Sul · Compra nº 32/2021
- Valor estimado
- R$ 49.673,81
- Prazo de propostas
- Contratação direta
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Local
- Taquara / Rio Grande do Sul
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 1,8× a mediana do setor em RS (R$ 28.064): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.380 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 602 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.460 (metade dos contratos entre R$ 1.424 e R$ 133.503), 13.394 contratos com 5.165 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
15/07/2021, 00:00
Abertura das propostas
15/07/2021, 00:00
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Lumitel Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | Vencedor | — |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 49.673,81
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviços e procedimentos que deverão ser empregados na obra de INSTALAÇÃO LÓGICA NO PRÉDIO DA CICS, servindo como especificações de materiais, serviços e acabamentos a serem utilizados, tudo conforme Memorial De | 1 UN | R$ 49.673,81 | R$ 49.673,81 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Taquara
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 32/2021
- Processo
- 4657/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 28/10/2026, 00:15