Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de Empresa em regime de empreitada global, para a execução dos serviços, incluindo-se material e mão de obra, para uma Reforma Predial situada na Rua Waldemar José Bohn, n°1756 – centro – São José do Sul, perfazendo uma área total a ser reformada de 160,51m², conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro e Projetos, os quais fazem parte integrante deste edital.
Pm de São José do Sul · São José do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 1/2021
- Valor estimado
- R$ 45.871,01
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- São José do Sul / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 39.451,95
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 1,6× a mediana do setor em RS (R$ 27.993): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.379 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 597 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.460 (metade dos contratos entre R$ 1.424 e R$ 133.503), 13.394 contratos com 5.165 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
12/03/2021, 00:00
Abertura das propostas
12/03/2021, 00:00
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Objetiva Assessoria Empresarial Eireli | Vencedor | R$ 39.451,95 |
| Lira Construcoes e Locacoes de Maquinas Ltda | Não vencedor | — |
| Larissa Taiane da Rocha | Não vencedor | — |
| Mk Construcao Ltda | Não vencedor | — |
| Sanenco Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
5 licitantes disputaram; homologado por R$ 39.451,95 contra estimativa de R$ 45.871,01 (14,0% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 45.871,01
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de Empresa em regime de empreitada global, para a execução dos serviços, incluindo-se material e mão de obra, para uma Reforma Predial situada na Rua Waldemar José Bohn, n°1756 – centro – São José do Sul, perfazendo uma área total a ser reformada de 160,51m², conforme Memorial Descritivo, Orçamento, Cronogr | 1 UN | R$ 45.871,01 | R$ 45.871,01 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de São José do Sul
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 1/2021
- Processo
- 004/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 23:57
