Prazo não informadoTomada de PreçosCom resultado
Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 3 PASSARELAS EM PORTO ALEGRE/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pm de Porto Alegre · Porto Alegre / Rio Grande do Sul · Compra nº 42/2021
- Valor estimado
- R$ 132.897,45
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 73.201,84
Municipal
Cronograma
Publicação
08/02/2022, 00:00
Abertura das propostas
08/02/2022, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Engemost Servicos de Engenharia Ltda | Vencedor | R$ 73.201,84 |
| HTC Brasil - Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELLI | Não vencedor | — |
| Obra de Arte Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 73.201,84 contra estimativa de R$ 132.897,45 (44,9% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 132.897,45
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 03 PASSARELAS EM PORTOALEGRE/RS | 1 UN | R$ 132.897,45 | R$ 132.897,45 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Porto Alegre
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 42/2021
- Processo
- 21.0.000096664-6/2021
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 23:13