Prazo não informadoModalidade CCPEducação e materiais didáticosCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção de uma creche e escola de educação infantil, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, localizada Linha Cinco, Segunda Secção Cravo, área urbana da sede do Município, com uma área construída de 775,85 m² e uma área de ocupação de 891,68 m², tudo conforme os memoriais descritivos, projetos arquitetônicos, planilha orçamentária, planilha proposta, planilhas de composições, cronograma físico financeiro, planilha de encargos sociais, BDI e minuta de contrato que integram o presente edital e conforme o Convênio nº 958974/2024 - PAC nº 26298000143/2023.
Pm de Ponte Preta · Ponte Preta / Rio Grande do Sul · Compra nº 4/2025
- Valor estimado
- R$ 3.498.011,31
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Modalidade CCP
- Local
- Ponte Preta / Rio Grande do Sul
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 530,0× a mediana do setor em RS (R$ 6.600): contrato acima do padrão regional.
- Mercado5.304 licitações de Educação e materiais didáticos em RS nos últimos 90 dias, de 361 órgãos; 107 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Educação e materiais didáticos em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 4.954 (metade dos contratos entre R$ 862 e R$ 32.969), 10.979 contratos com 4.737 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
17/06/2025, 00:00
Abertura das propostas
17/06/2025, 00:00
Quem disputou 11 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| River Empreendimetos e Assessoria Ltda | Vencedor | — |
| Alto Nível Soluções Construtivas Ltda | Não vencedor | — |
| Bella Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Bragagnolo & Loss Construção Civil Ltda - Epp | Não vencedor | — |
| C.a.b Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Concretta Construcoes e Serviços Ltda | Não vencedor | — |
| Cs Serviços de Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Miranpedras Comércio de Material de Construção Ltda - Epp | Não vencedor | — |
| Raimundo e Wiliam da Rosa Construções Ltda - Me | Não vencedor | — |
| Rodrigues Construções Ltda. | Não vencedor | — |
| Valentina Construtora Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 3.118.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| River Empreendimetos e Assessoria Ltda55.719.701/0001-77 | — | 1 | R$ 3.118.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 3.498.011,31
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para execução das obras de construção de creche - Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção de uma creche e escola de educação infantil, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, localizada Linha Cinco, Segunda Secção Cravo, área u | 1 UN | R$ 3.498.011,31 | River Empreendimetos e Assessoria Ltda | R$ 3.118.000,00−10,9% vs. estimado | R$ 3.498.011,31 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Ponte Preta
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Modalidade CCP
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 4/2025
- Processo
- 36/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Educação e materiais didáticos
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 23:09