Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Empreitada Global, com fornecimento dos materiais e a mão-de-obra, para Construção de uma Cobertura Metálica na EMEF LEOPOLDO FREDERICO WILLERS
Pm de Parobé · Parobé / Rio Grande do Sul · Compra nº 2/2021
- Valor estimado
- R$ 238.227,75
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Parobé / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 166.409,80
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 8,5× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.392 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 579 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
18/06/2021, 00:00
Abertura das propostas
18/06/2021, 00:00
Quem disputou 4 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora Anjo Ltda - Me | Vencedor | R$ 166.409,80 |
| Efeito Comercio e Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Facilita Group Empreendimentos e Construções Eireli | Não vencedor | — |
| Lucca Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
4 licitantes disputaram; homologado por R$ 166.409,80 contra estimativa de R$ 238.227,75 (30,1% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 238.227,75
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empreitada global | 1 UN | R$ 238.227,75 | R$ 238.227,75 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Parobé
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 2/2021
- Processo
- 40/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 23:02