Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar a REFORMA DA SEDE da Câmara de Vereadores de Osório-RS, a serem executados em regime de empreitada por preço UNITÁRIO, conforme condições, quantidades e especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência/Memorial Descritivo e demais peças técnicas.
Pm de Osório · Osório / Rio Grande do Sul · Compra nº 5/2025
- Valor estimado
- R$ 721.037,37
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Osório / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 591.000,00
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 25,8× a mediana do setor em RS (R$ 27.987): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.414 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 583 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
17/07/2025, 00:00
Abertura das propostas
17/07/2025, 00:00
Quem disputou 10 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora Planforme Ltda | Vencedor | R$ 591.000,00 |
| Baro Ltda | Não vencedor | — |
| Cmr Obras Ltda | Não vencedor | — |
| F & F Engenharia e Construcao Ltda Me | Não vencedor | — |
| Joao Itamar C. Araujo | Não vencedor | — |
| Layout Reformas Eireli | Não vencedor | — |
| M7 Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Nproject Ltda | Não vencedor | — |
| S&b Soluções em Construção Ltda | Não vencedor | — |
| Size Engenharia Ambiental Ltda | Não vencedor | — |
10 licitantes disputaram; homologado por R$ 591.000,00 contra estimativa de R$ 721.037,37 (18,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 591.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtora Planforme Ltda39.268.729/0001-89 | — | 1 | R$ 591.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 721.037,37
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE REFORMA Contratação de empresa especializada para reforma da sede daCâmara de Vereadores de Osório/RS. | 1 UN | R$ 721.037,37 | Construtora Planforme Ltda | R$ 591.000,00−18,0% vs. estimado | R$ 721.037,37 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Osório
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 5/2025
- Processo
- 313/2025
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 22:56