Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa para Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária(horizontal e vertical) na Estrada Antônio Carlos Fernandes da Rosa

Pm de Montenegro · Montenegro / Rio Grande do Sul · Compra nº 25/2024

Valor estimado
R$ 2.995.000,00

Homologado: R$ 2.995.000,00

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Concorrência Eletrônica

A

Local
Montenegro / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 107,0× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado10.407 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 581 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    24/09/2024, 00:00

  2. Abertura das propostas

    24/09/2024, 00:00

Quem disputou 3 licitantes

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Renovare Obras e Servicos LtdaVencedorR$ 2.995.000,00
Aguiar Serviços e Empreendimentos Imobiliários LtdaNão vencedor—
Stark Construtora LtdaNão vencedor—

3 licitantes disputaram; homologado por R$ 2.995.000,00 contra estimativa de R$ 2.995.000,00 (0,0% abaixo).

Itens da licitação 1

Soma dos itens: R$ 2.995.000,00

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1Contratação de empresa do ramo da construção civíl com fornecimento de materiais e mão de obra-para execução de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Antônio Carlos F. da Rosa (Passo da Amora), conforme Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos1 UNR$ 2.995.000,00R$ 2.995.000,00

Dados do processo

Órgão
Pm de Montenegro
Esfera
Municipal
Modalidade
Concorrência Eletrônica
Modo de disputa
A
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
25/2024
Processo
6584/2024
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
27/10/2026, 22:32