Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Execução de obra, na forma de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, de construção de pontes nas localidades de Linha Astolfi, Linha Dallanora, Linha Martinelli, Linha Salgado Filho, Linha Siqueira Campos, Alto Alegre, sobre o Rio Facãozinho, todas no interior do Município, com a utilização de recursos oriundos do Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e contrapartida municipal, visando a consecução do objeto que alude o Convênio n.º 875492/2018, conforme especificado nos memoriais descritivos, orçamentos discriminados, cronogramas físico-financeiros, documentos complementares de engenharia, pranchas e projeto da obra, os quais fazem parte integrante do presente Edital de licitação:
Pm de Ipiranga do Sul · Ipiranga do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 1/2020
- Valor estimado
- R$ 520.610,17
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Ipiranga do Sul / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 499.621,23
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 18,6× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.392 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 579 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
13/02/2020, 00:00
Abertura das propostas
13/02/2020, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Artebase Construtora Ltda | Vencedor | R$ 499.621,23 |
| Construtora Oeste Sul Eirelli - Epp | Não vencedor | — |
| Rgs Engenharia S.a. | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 499.621,23 contra estimativa de R$ 520.610,17 (4,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 499.621,23
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Artebase Construtora Ltda06.283.997/0001-10 | — | 1 | R$ 499.621,23 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 520.610,17
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução de obra de construção de pontes no interior do município - Execução de obra de construção de pontes nas localidades de Linha Astolfi, Linha Dallanora, Linha Martinelli, Linha Salgado Filho, Linha Siqueira Campos, Alto Alegre, sobre o Rio Facãozinho, todas no interior do Município de Ipiranga do Sul/RS, sob fo | 1 UN | R$ 520.610,17 | Artebase Construtora Ltda | R$ 499.621,23−4,0% vs. estimado | R$ 520.610,17 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Ipiranga do Sul
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 1/2020
- Processo
- 10/2020
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 22:13
