Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da sede da secretaria municipal de desenvolvimento social e habitação, do conselho tutelar e do serviço de família acolhedora, bem como reforma e ampliação do centro de referência especializado de assistência social (creas).
Pm de Horizontina · Horizontina / Rio Grande do Sul · Compra nº 8/2026
- Valor estimado
- R$ 1.931.386,89
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Horizontina / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 1.641.299,86
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 69,0× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.412 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
19/08/2026, 00:00
Abertura das propostas
19/08/2026, 00:00
Quem disputou 17 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Infranet Servicos em Engenharia Ltda | Vencedor | R$ 1.641.299,86 |
| Bas Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Cmr Obras Ltda | Não vencedor | — |
| Conobras Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Wr Ltda | Não vencedor | — |
| Estruturar Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Francis Campagnolo Engenharia | Não vencedor | — |
| Fva Artefatos de Cimento Ltda | Não vencedor | — |
| Gma Sul Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Leonardo Fabricio Taborda da Luz e Cia Ltda | Não vencedor | — |
| Mru Construcoes Ltda. | Não vencedor | — |
| N.m.b Construcao Civil Ltda | Não vencedor | — |
| Rupp Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Tiza Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Tr Construtora e Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Vb Engenharia Eireli | Não vencedor | — |
| Vivenda Construtora e Incorporadora Ltda | Não vencedor | — |
17 licitantes disputaram; homologado por R$ 1.641.299,86 contra estimativa de R$ 1.931.386,89 (15,0% abaixo).
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 1.931.386,89
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução da obra do edifício sede da secretaria municipal de assistência social, incluindo o creas, o conselho tutelar e a família acolhedora | 1 UN | R$ 1.931.386,89 | R$ 1.931.386,89 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Horizontina
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 8/2026
- Processo
- 218/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 22:03