Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁREA DE MANOBRA, ESTACIONAMENTO E EVENTOS DO AUTÓDROMO MUNICIPAL DR. NELSON LUIZ BARRO, COM ÁREA PAVIMENTADA DE 1.100,00 m², COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202540730001, COM PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES PARA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM O PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
Pm de Guaporé · Guaporé / Rio Grande do Sul · Compra nº 8/2026
- Valor estimado
- R$ 287.899,06
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Guaporé / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 262.683,50
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 10,3× a mediana do setor em RS (R$ 28.064): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.380 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 602 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.460 (metade dos contratos entre R$ 1.424 e R$ 133.503), 13.394 contratos com 5.165 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
11/06/2026, 00:00
Abertura das propostas
11/06/2026, 00:00
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Concrett Ltda | Vencedor | R$ 262.683,50 |
| Baggio Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Gn Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| J. M. de Bittencourt & Cia. Ltda. | Não vencedor | — |
| Jolvani Betinardi Ltda | Não vencedor | — |
5 licitantes disputaram; homologado por R$ 262.683,50 contra estimativa de R$ 287.899,06 (8,8% abaixo).
Itens da licitação 7
Soma dos itens: R$ 287.899,06
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares | 60 H | R$ 147,08 | R$ 8.824,80 |
| 2 | Encarregado Geral com Encargos Complementares | 90 H | R$ 81,65 | R$ 7.348,50 |
| 3 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, 3,00 x 1,50m, incluindo estrutura de madeira e fixações necessárias | 4,5 M2 | R$ 500,79 | R$ 2.253,56 |
| 4 | Locação convencional de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,0m, fornecimento e instalação | 150 M | R$ 70,27 | R$ 10.540,50 |
| 5 | Aluguel de Container com escritório, banheiro com vaso, lavatório, mictório e 4 chuveiros, largura de 2,20m, comprimento 6,20m, altura 2,50m, estrutura em chapa de aço nervurada trepezoidal, forro com isolamento termoacústico, chassis reforçado, piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, hidrossanitária | 3 MES | R$ 1.278,55 | R$ 3.835,65 |
| 6 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria, com trator de esteira (170HP/Lâmina 5,20m³) e caminhão basculante de 10m³, DMT até 200m | 385 M3 | R$ 16,13 | R$ 6.210,05 |
| 7 | Fornecimento e execução de piso de concreto armado FCK 30MPa, espessura 15cm, com acabamento superficial convencional, com uso de fôrmas em madeira serrada, incluindo compactação do solo com compactador a percussão, base e sub-base com brita graduada simples espessura 20cm, camada separadora em lona plástica, armação c | 1.100 M2 | R$ 226,26 | R$ 248.886,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Guaporé
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 8/2026
- Processo
- 461/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 22:01
