Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Seleção de proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução da obra de construção da Creche do Bairro América (tipo 2 FNDE), com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.
Pm de Farroupilha · Farroupilha / Rio Grande do Sul · Compra nº 30/2026
- Valor estimado
- R$ 4.207.804,82
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Farroupilha / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 3.590.000,00
C
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 149,6× a mediana do setor em RS (R$ 28.134): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.397 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 589 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
04/08/2026, 00:00
Abertura das propostas
04/08/2026, 00:00
Quem disputou 17 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtedy Ltda | Vencedor | R$ 3.590.000,00 |
| Agrega Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Aleira Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Campos Engenharia e Incorporação Ltda | Não vencedor | — |
| Ck Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Dammann Construtora e Urbanizadora Ltda | Não vencedor | — |
| Gma Sul Construções Ltda | Não vencedor | — |
| L. Plentz Russo e Cia Ltda | Não vencedor | — |
| Lmc Construções Ltda Me | Não vencedor | — |
| Marco Prime Engenharia Projetos e Construções Ltda | Não vencedor | — |
| Matias Brasil Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Mru Construções Ltda | Não vencedor | — |
| N.m.b Construção Civil Ltda | Não vencedor | — |
| R K Serviços de Construção Ltda | Não vencedor | — |
| San Francisco Construtora e Pré-Moldado Ltda | Não vencedor | — |
| Vier Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Vivenda Construtora e Incorporadora Ltda | Não vencedor | — |
17 licitantes disputaram; homologado por R$ 3.590.000,00 contra estimativa de R$ 4.207.804,82 (14,7% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 3.590.000,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtedy Ltda13.464.850/0001-92 | — | 1 | R$ 3.590.000,00 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 4.207.804,82
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11403 - obras em andamento | 1 UN | R$ 4.207.804,82 | Construtedy Ltda | R$ 3.590.000,00−14,7% vs. estimado | R$ 4.207.804,82 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Farroupilha
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- C
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 30/2026
- Processo
- 836/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:52