Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando a contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da obra de construção de um pontilhão em concreto armado na Linha Sertorina - Estrada Municipal FR 32, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos. Processo SEI: 0.005151/2023-59
Pm de Farroupilha · Farroupilha / Rio Grande do Sul · Compra nº 27/2023
- Valor estimado
- R$ 196.164,84
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Farroupilha / Rio Grande do Sul
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 7,0× a mediana do setor em RS (R$ 28.064): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.374 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 597 órgãos; 611 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.460 (metade dos contratos entre R$ 1.424 e R$ 133.503), 13.394 contratos com 5.165 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
27/04/2023, 00:00
Abertura das propostas
27/04/2023, 00:00
Quem disputou 2 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Losung Engenharia Ltda | Vencedor | — |
| Empreiteira Ewm Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 185.155,16
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Losung Engenharia Ltda41.313.309/0001-19 | — | 1 | R$ 185.155,16 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 196.164,84
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras em andamento | 1 UN | R$ 196.164,84 | Losung Engenharia Ltda | R$ 185.155,16−5,6% vs. estimado | R$ 196.164,84 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Farroupilha
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 27/2023
- Processo
- 11562/2023
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:52
