Contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Albino Wollmann, no Município de Ernestina, com extensão de 878,50 metros lineares e área total aproximada de 5.271,00 m², localizadas no perímetro urbano do Município de Ernestina /RS, conforme projeto de engenharia, com recursos por intermédio do Ministério do Turismo pelo Convênio nº 984937/2025/MTUR/CAIXA e recursos próprios.
Pm de Ernestina · Ernestina / Rio Grande do Sul · Compra nº 2/2026
- Valor estimado
- R$ 604.622,89
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Ernestina / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 604.570,00
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 20,5× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
- Mercado7.080 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 593 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.521 (metade dos contratos entre R$ 1.407 e R$ 134.334), 13.369 contratos com 5.161 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
23/03/2026, 00:00
Abertura das propostas
23/03/2026, 00:00
Informações complementares
Contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Albino Wollmann, no Município de Ernestina, com extensão de 878,50 metros lineares e área total aproContratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Albino Wollmann, no Município de Ernestina, com extensão de 878,50 metros lineares e área total aproximada de 5.271,00 m², localizadas no perímetro urbano do Município de Ernestina /RS, conforme projeto de engenharia, com recursos por intermédio do Ministério do Turismo pelo Convênio nº 984937/2025/MTUR/CAIXA e recursos próprios.
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Cob Infraestrutura Ltda | Vencedor | R$ 604.570,00 |
1 licitantes disputaram; homologado por R$ 604.570,00 contra estimativa de R$ 604.622,89 (0,0% abaixo).
Itens da licitação 12
Soma dos itens: R$ 604.622,89
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regularização e compactação do sub leito | 5.326,02 M2 | R$ 3,58 | R$ 19.067,15 |
| 2 | Execução e compactação de base de brita graduada simples e = 20 cm | 1.065,2 M3 | R$ 85,98 | R$ 91.585,90 |
| 3 | Imprimação com cm 30 | 5.326,02 M2 | R$ 1,67 | R$ 8.894,45 |
| 4 | Pintura de ligação com rr-1c | 5.326,02 M2 | R$ 1,44 | R$ 7.669,47 |
| 5 | Usinagem, execução e compactação de cbuq, capa 5 cm | 600,78 T | R$ 303,75 | R$ 182.486,93 |
| 6 | Fornecimento de cap 50/70, teor 6% (bdi dif) | 36,05 T | R$ 5.855,69 | R$ 211.097,62 |
| 7 | Fornecimento de asfálto diluído cm-30, teor 1,2 kg/m2 (bdi dif) | 6,39 T | R$ 7.313,38 | R$ 46.732,50 |
| 8 | Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, 0,45 kg/m2 (bdi dif) | 2,4 T | R$ 4.397,01 | R$ 10.552,82 |
| 9 | Carga de concreto betuminoso usinado à quente em caminhão basculante | 250,33 M3 | R$ 11,86 | R$ 2.968,91 |
| 10 | Transporte com caminhão basculante cbuq | 6.007,8 TXKM | R$ 2,18 | R$ 13.097,00 |
| 11 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, dmt até 30km refap (bdi dif) | 1.345,2 TXKM | R$ 1,81 | R$ 2.434,81 |
| 12 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico, 30000l, dmt excedente refap (bdi dif) | 11.479,04 TXKM | R$ 0,70 | R$ 8.035,33 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Ernestina
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 2/2026
- Processo
- 30/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 13:16