Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados ¿ PAVI-S, nas ruas:Alfredo Augusto Koche, Amaro Bello de Carvalho, Cristiano Becker, Ernesto Goedel, Flavio Schimit e Waldir Armando Arend, totalizando 613,50m, no Município de Ernestina, conforme projeto de engenharia.
Pm de Ernestina · Ernestina / Rio Grande do Sul · Compra nº 4/2020
- Valor estimado
- R$ 368.910,83
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Ernestina / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 320.952,41
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 13,2× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.410 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 598 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
13/05/2020, 00:00
Abertura das propostas
13/05/2020, 00:00
Informações complementares
A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, para execução da ora de pavimentação de ruas do perímtro urbano do Município de Ernestina.
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Elenilto Tariga Ltda | Vencedor | R$ 320.952,41 |
| Artefatos de Cimento Nova Alvorada | Não vencedor | — |
| Construtora Meg Ltda - Me | Não vencedor | — |
| L & D Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Querência Engenharia e Imóveis Ltda | Não vencedor | — |
5 licitantes disputaram; homologado por R$ 320.952,41 contra estimativa de R$ 368.910,83 (13,0% abaixo).
Itens da licitação 2
Soma dos itens: R$ 368.910,83
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meio fio ou guia de concreto, pré-moldado, comprimento 1m, dimensões 30 X 15/ 12cm (h X L1/L2) | 1.227 M | R$ 27,69 | R$ 33.980,91 |
| 2 | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 X 11 cm, espessura 8cm. | 5.750,63 M2 | R$ 58,24 | R$ 334.929,92 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Ernestina
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 4/2020
- Processo
- 24/2020
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:42