Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Licitações abertasRadarInteligênciaConcorrentesCobertura
Prazo não informadoModalidade CCPObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos para a execução da obra de construção de ponte, denominada ponte alta, em estrutura mista de aço e concreto, localizada sobre o arroio vicente rosa, na estrada de ligação entre os municípios de cotiporã/rs e fagundes varela/rs, com uma extensão de 30,00 metros de comprimento e 7,50 metros de largura, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.

Pm de Cotiporã · Cotiporã / Rio Grande do Sul · Compra nº 7/2026

Valor estimado
R$ 2.506.207,23

Homologado: R$ 2.481.094,16

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Modalidade CCP

A

Local
Cotiporã / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 84,9× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado7.080 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.520 (metade dos contratos entre R$ 1.412 e R$ 134.271), 13.382 contratos com 5.165 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    23/06/2026, 00:00

  2. Abertura das propostas

    23/06/2026, 00:00

Quem disputou 3 licitantes

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Ecopontes - Sistemas Estruturais Sustentaveis LtdaVencedorR$ 2.481.094,16
Durante Engenharia e Construcoes LtdaNão vencedor—
Patrimar Construtora e Pinturas EireliNão vencedor—

3 licitantes disputaram; homologado por R$ 2.481.094,16 contra estimativa de R$ 2.506.207,23 (1,0% abaixo).

Itens da licitação 35

Soma dos itens: R$ 2.506.207,23

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira6 M2R$ 616,24R$ 3.697,44
2LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 x 6,00 m, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS3 MESR$ 1.074,13R$ 3.222,39
3LOCAÇÃO DE CONTAINER - 2,30 X 6,00 m, TIPO DEPÓSITO3 MESR$ 1.718,61R$ 5.155,83
4Mobilização e desmobilização de canteiro1 UNR$ 17.017,64R$ 17.017,64
5Locação de grupo gerador de 7,2 kva528 CHPR$ 13,70R$ 7.233,60
6LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 m68,94 MR$ 96,44R$ 6.648,57
7Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares96 HR$ 169,59R$ 16.280,64
8Encarregado geral com encargos complementares240 HR$ 90,84R$ 21.801,60
9Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)553,56 M2R$ 5,89R$ 3.260,47
10Escavação mecânica de vala de 2a categoria314,72 M3R$ 10,76R$ 3.386,39
11Transporte de 2a categoria até 1km409,136 M3XKMR$ 23,29R$ 9.528,78
12PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 kW40 CHPR$ 484,64R$ 19.385,60
13ESTACA TIPO RAIZ, Ø31 cm, EM ROCHA216 MR$ 1.961,18R$ 423.614,88
14FÔRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA15,882 M2R$ 182,99R$ 2.906,25
15CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h15,46 M3R$ 837,81R$ 12.952,54
16LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h dosadora de 30 m³/h15,46 M3R$ 88,24R$ 1.364,19
17Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação978,22 KGR$ 15,05R$ 14.722,21
18FÔRMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 mm PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA140,86 M2R$ 182,99R$ 25.775,97
19CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h30,68 M3R$ 837,81R$ 25.704,01
20LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h dosadora de 30 m³/h30,68 M3R$ 88,24R$ 2.707,20
21Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação1.830,78 KGR$ 15,05R$ 27.553,24
22Aparelho de apoio neoprene fretado13,95 DM3R$ 158,16R$ 2.206,33
23VIGAS METÁLICAS EM PERFIS LAMINADOS E/OU SOLDADOS VS 1200 mm EM AÇO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E LANÇAMENTO DE VIGA COM PLANO DE RIGGING39.836,17 KGR$ 35,77R$ 1.424.939,80
24Transporte de viga para ponte42.007,24 TXKMR$ 2,49R$ 104.598,03
25Carga e descarga de viga e componentes para ponte3 UNR$ 4.191,71R$ 12.575,13
26Barreira simples de concreto (new jersey)60 MR$ 241,03R$ 14.461,80
27Guarda-corpo metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação30 MR$ 1.094,70R$ 32.841,00
28Pintura epoxi, duas demãos sobre superficie jateada ao metal quase branco1.195,085 M2R$ 54,17R$ 64.737,76
29Jateamento de chapas de aço com uso de granalha de aço ao metal quase branco padrão sae 2.1/21.195,085 M2R$ 30,62R$ 36.593,51
30Pré-laje em chapa de aço galvanizado autoportante perfil trapezoidal (steel deck)225 M2R$ 104,92R$ 23.607,00
31CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h49,5 M3R$ 973,20R$ 48.173,40
32LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h dosadora de 30 m³/h49,5 M3R$ 88,24R$ 4.367,88
33Armação em aço ca-50 - fornecimento, preparo e colocação2.022 KGR$ 15,05R$ 30.431,10
34Armação em aço ca-60 - fornecimento, preparo e colocação2.919 KGR$ 16,51R$ 48.192,69
35Limpeza final para entrega da obra778,56 M2R$ 5,86R$ 4.562,36

Dados do processo

Órgão
Pm de Cotiporã
Esfera
Municipal
Modalidade
Modalidade CCP
Modo de disputa
A
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
7/2026
Processo
305/2026
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
27/10/2026, 13:02