Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Prazo não informadoModalidade CCPObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de pavimentação com blocos de concreto intertravado, junto a área destinada ao apoio de eventos anexo ao parque de rodeios, neste município, de acordo com os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação

Pm de Cotiporã · Cotiporã / Rio Grande do Sul · Compra nº 6/2024

Valor estimado
R$ 72.177,65

Homologado: R$ 69.800,00

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Modalidade CCP

A

Local
Cotiporã / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 2,4× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado7.079 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.520 (metade dos contratos entre R$ 1.412 e R$ 134.271), 13.382 contratos com 5.165 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    23/04/2024, 00:00

  2. Abertura das propostas

    23/04/2024, 00:00

Quem disputou 2 licitantes

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Vikod Revestimentos Cimenticios Ltda.VencedorR$ 69.800,00
Construtora Idb LtdaNão vencedor—

2 licitantes disputaram; homologado por R$ 69.800,00 contra estimativa de R$ 72.177,65 (3,3% abaixo).

Itens da licitação 3

Soma dos itens: R$ 72.177,65

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps1,3 M2R$ 369,90R$ 480,87
2Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022706,864 M2R$ 92,62R$ 65.468,13
3Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/201695 MR$ 65,56R$ 6.228,65

Dados do processo

Órgão
Pm de Cotiporã
Esfera
Municipal
Modalidade
Modalidade CCP
Modo de disputa
A
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
6/2024
Processo
289/2024
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
27/10/2026, 13:02