Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
A contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravados no acesso ao clube juvenil, neste município, de acordo com os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato
Pm de Cotiporã · Cotiporã / Rio Grande do Sul · Compra nº 1/2023
- Valor estimado
- R$ 130.136,18
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Cotiporã / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 130.020,34
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 4,6× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.412 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
07/02/2023, 00:00
Abertura das propostas
07/02/2023, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Cade & Cia Ltda - Me | Vencedor | R$ 130.020,34 |
| Construtora Idb Ltda | Não vencedor | — |
| Presotto Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 130.020,34 contra estimativa de R$ 130.136,18 (0,1% abaixo).
Itens da licitação 6
Soma dos itens: R$ 130.136,18
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 | 1.238 M2 | R$ 88,36 | R$ 109.389,68 |
| 2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016 | 140,3 M | R$ 48,98 | R$ 6.871,89 |
| 3 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | 1 UN | R$ 1.299,82 | R$ 1.299,82 |
| 4 | Tubo de concreto simples poroso, dn 200 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. Af_07/2021 | 15 M | R$ 42,33 | R$ 634,95 |
| 5 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015 | 35 M | R$ 123,94 | R$ 4.337,90 |
| 6 | Sistema de coleta de drenagem com grelha fofo metálica de 15 cm de largura | 18 M | R$ 422,33 | R$ 7.601,94 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Cotiporã
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 1/2023
- Processo
- 37/2023
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:29