Prazo não informadoModalidade CCPCom resultado

Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de Empreitada Por Preço Global, para a execução de reperfilamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Monteiro Lobato - área total de 1.424,85m² e na Travessa Hilário Bressan - área total de 432,13m², ambas no Bairro Santa Lúcia em Constantina/RS, conforme projetos executivos anexos.

Pm de Constantina · Constantina / Rio Grande do Sul · Compra nº 11/2026

Cronograma

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
Construbras Construtora Ltda	Vencedor	R$ 226.058,95

1 licitantes disputaram; homologado por R$ 226.058,95 contra estimativa de R$ 226.814,38 (0,3% abaixo).

Soma dos itens: R$ 226.814,38

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Total
1	Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de Empreitada Por Preço Global, para a execução de reperfilamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Monteiro Lobato, Bairro Santa Lúcia, em Constantina/RS, em área total de 1.424,85m², conforme projeto executivo anexo	1 UN	R$ 160.563,61	R$ 160.563,61
2	Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de Empreitada Por Preço Global, para a execução de reperfilamento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Travessa Hilário Bressan, Bairro Santa Lúcia, em Constantina/RS, em área total de 432,13m², conforme projeto executivo anexo.	1 UN	R$ 66.250,77	R$ 66.250,77