Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais demonstrativos técnicos.

Pm de Cerro Grande · Cerro Grande / Rio Grande do Sul · Compra nº 4/2024

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais

PorteCerca de 8,4× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
Mercado7.078 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.520 (metade dos contratos entre R$ 1.412 e R$ 134.271), 13.382 contratos com 5.165 fornecedores distintos.

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
Construir Construtora e Incorporadora Ltda	Vencedor	R$ 235.000,00
2pir Engenharia Ltda	Não vencedor	—
Dsd. Construcoes. Rh & Srv Terceirizado Ltda	Não vencedor	—

3 licitantes disputaram; homologado por R$ 235.000,00 contra estimativa de R$ 246.764,53 (4,8% abaixo).

Soma dos itens: R$ 246.764,53

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Total
1	Contratação de empresa especializada para realizar obra por regime de empreitada por preço global (materiais e mão de obra) para reforma do Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no interior de Cerro Grande/RS, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas técnicos e demais	1 UN	R$ 246.764,53	R$ 246.764,53