Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica na Rua Ângelo Basso (Trecho 01: 0+000 a 0+137,57 e Trecho 02: 0+137,57 a 0+580), no bairro Galópolis, compreendendo serviços iniciais, terraplenagem, pavimentação asfáltica, micro drenagem pluvial, serviços complementares, administração local, documentações, ensaios tecnológicos, sinalização viária, material, mão de obra e equipamentos, sob regime de empreitada por preços unitários

Pm de Caxias do Sul · Caxias do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 181/2026

Valor estimado
R$ 1.864.839,63

Homologado: R$ 1.864.829,95

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Concorrência Eletrônica

A

Local
Caxias do Sul / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 63,2× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado7.084 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 586 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.521 (metade dos contratos entre R$ 1.407 e R$ 134.334), 13.369 contratos com 5.161 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    17/08/2026, 00:00

  2. Abertura das propostas

    17/08/2026, 00:00

Informações complementares

PROA 26/8050-0015141-0 - EDITAL Nº 53/2026 (Compras.gov.br)

Quem disputou 1 licitante

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Dalfovo Construtora LtdaVencedorR$ 1.864.829,95

1 licitantes disputaram; homologado por R$ 1.864.829,95 contra estimativa de R$ 1.864.839,63 (0,0% abaixo).

Itens da licitação 119

Soma dos itens: R$ 1.862.181,66

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1Empreitada-item 1 - banheiro químico, modelo standard, com limpeza 1 vez por semana [unidade: unidade x mês]4 UNR$ 1.510,92R$ 6.043,68
2EMPREITADA-ITEM 1 - Locação de obra (ponto). Ref _ SINAPI 10513661 UNR$ 42,37R$ 2.584,57
3Empreitada-item 1 - administração local para execução total da obra0,66 UNR$ 31.810,56R$ 20.994,97
4Empreitada-item 1 - cadastro final da obra (as built)1.375,7 M2R$ 0,23R$ 316,41
5Empreitada-item 1 - relatório mensal de segurança do trabalho2 UNR$ 456,15R$ 912,30
6Empreitada-item 1 - administração local para execução total da obra0,34 UNR$ 31.810,55R$ 10.815,59
7EMPREITADA-ITEM 1 - Limpeza mecanizada da camada vegetal226,99 M2R$ 1,00R$ 226,99
8EMPREITADA-ITEM 1 - Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m8 UNR$ 67,66R$ 541,28
9EMPREITADA-ITEM 1 - Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m2 UNR$ 169,15R$ 338,30
10EMPREITADA-ITEM 1 - Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria2.305,45 M3R$ 8,90R$ 20.518,51
11EMPREITADA-ITEM 1 - Escavação em material de 3ª categoria778,32 M3R$ 34,32R$ 26.711,94
12EMPREITADA-ITEM 1 - Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg758,65 M3R$ 17,00R$ 12.897,05
13EMPREITADA-ITEM 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre8.364,95 TR$ 2,31R$ 19.323,03
14EMPREITADA-ITEM 1 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada38.894,76 TXKMR$ 0,98R$ 38.116,86
15EMPREITADA-ITEM 1 - Espalhamento de material2.881,81 M3R$ 3,31R$ 9.538,79
16EMPREITADA-ITEM 1 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal136,42 M3R$ 7,15R$ 975,40
17EMPREITADA-ITEM 1 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário90,94 M3R$ 8,31R$ 755,71
18EMPREITADA-ITEM 1 - Reaterro e compactação com soquete vibratório73,98 M3R$ 24,24R$ 1.793,28
19EMPREITADA-ITEM 1 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (1,20x1,20x1,20m), PAREDE SIMPLES1 UNR$ 3.661,13R$ 3.661,13
20EMPREITADA-ITEM 1 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (1,60x1,60x1,60m), PAREDE DUPLA2 UNR$ 8.840,22R$ 17.680,44
21EMPREITADA-ITEM 1 - Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas1 UNR$ 470,07R$ 470,07
22EMPREITADA-ITEM 1 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais96,88 MR$ 117,32R$ 11.365,96
23EMPREITADA-ITEM 1 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros9 MR$ 12,90R$ 116,10
24EMPREITADA-ITEM 1 - Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira138 MR$ 67,94R$ 9.375,72
25EMPREITADA-ITEM 1 - Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada42,08 M2R$ 186,77R$ 7.859,28
26EMPREITADA-ITEM 1 - Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes42,08 MR$ 22,98R$ 967,00
27Empreitada-item 1 - reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. Af_12/202060,46 M2R$ 76,95R$ 4.652,40
28EMPREITADA-ITEM 1 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário1.238,13 M2R$ 2,30R$ 2.847,70
29EMPREITADA-ITEM 1 - Reforço de subleito e/ou camada drenante com pedra de mão comercial - fornecimento, espalhamento e compactação. Ref_SICRO 1505877 [out/2025]41,27 M3R$ 162,50R$ 6.706,38
30EMPREITADA-ITEM 1 - Camada de bloqueio sobre camada de rachão (esp. = 5cm). Ref_SICRO 1505877 [out/2025]10,32 M3R$ 194,59R$ 2.008,17
31EMPREITADA-ITEM 1 - Camada anti-intrusiva de brita (esp. = 3cm). Ref_SICRO 1505877 [out/2025]32,3 M3R$ 178,20R$ 5.755,86
32EMPREITADA-ITEM 1 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado. Ref_SICRO 4011276 [out/2025]255,17 M3R$ 208,28R$ 53.146,81
33EMPREITADA-ITEM 1 - Transporte de materiais pétreos com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada11.164,37 TXKMR$ 0,98R$ 10.941,08
34EMPREITADA-ITEM 1 - Imprimação com emulsão asfáltica1.076,58 M2R$ 0,79R$ 850,50
35EMPREITADA-ITEM 1 - Pintura de ligação1.007,84 M2R$ 0,55R$ 554,31
36EMPREITADA-ITEM 1 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada36,54 TXKMR$ 2,67R$ 97,56
37EMPREITADA-ITEM 1 - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais116,38 TR$ 229,84R$ 26.748,78
38EMPREITADA-ITEM 1 - Transporte da mistura asfáltica com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada2.443,9 TXKMR$ 0,98R$ 2.395,02
39EMPREITADA-ITEM 1 - Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]1,29 TR$ 4.390,62R$ 5.663,90
40EMPREITADA-ITEM 1 - Emulsão Asfáltica Catiônica RR-1C, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]0,45 TR$ 5.166,93R$ 2.325,12
41EMPREITADA-ITEM 1 ¿ Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]5,82 TR$ 7.378,39R$ 42.942,23
42EMPREITADA-ITEM 1 - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm60,53 M2R$ 57,78R$ 3.497,42
43EMPREITADA-ITEM 1 - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação57 UNR$ 42,32R$ 2.412,24
44EMPREITADA-ITEM 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 4,0 x 3,0 METROS12 M2R$ 539,65R$ 6.475,80
45EMPREITADA-ITEM 1 - Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação4 UNR$ 206,37R$ 825,48
46EMPREITADA-ITEM 1 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção0,57 M2R$ 637,68R$ 363,48
47EMPREITADA-ITEM 1 - Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação6 UNR$ 600,18R$ 3.601,08
48Empreitada-item 1 - fornecimento e assentamento de tubulação p.b. Ø 0,40 m pa-1, inclusive lastro de brita - distância de 15 a 19km8 MR$ 258,42R$ 2.067,36
49Empreitada-item 1 - fornecimento e assentamento de tubulação p.b. Ø 0,80 m pa-1, inclusive lastro de brita - distância de 15 a 19km11 MR$ 713,30R$ 7.846,30
50Empreitada-item 1 - execução de berço de concreto completo fck?15mpa, inclusive preparação de terreno para drenagem1,21 M3R$ 1.275,44R$ 1.543,28
51EMPREITADA-ITEM 1 - ENVELOPE DE CONCRETO ARMADO USINADO FCK 25MPa1 M3R$ 1.406,61R$ 1.406,61
52EMPREITADA-ITEM 1 - Execução de passeio em concreto usinado, Fck = 20MPA, (esp. = 7CM), incluso lastro de brita, lançamento, adensamento, cura e junta de dilatação em madeira206,36 M2R$ 84,73R$ 17.484,88
53EMPREITADA-ITEM 1 - Malha de aço CA-60, 4,2mm, 15x15cm para armação de passeios7,5 M2R$ 19,34R$ 145,05
54EMPREITADA-ITEM 1 - Fornecimento e execução de piso podotátil de concreto direcional ou alerta, 25x25x2,534,39 M2R$ 179,02R$ 6.156,50
55EMPREITADA-ITEM 1 - Implantação de rampa P.C.D. com piso tátil de alerta, dimensões: 4,5m x 1,5m2 UNR$ 633,30R$ 1.266,60
56EMPREITADA-ITEM 1 - Plantio de grama comercial em placas206,36 M2R$ 23,15R$ 4.777,23
57EMPREITADA-ITEM 1 - Ensaios de controle tecnológico1 MESR$ 1.811,61R$ 1.811,61
58EMPREITADA-ITEM 1 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de terraplenagem - DMT = 21km1 UNR$ 2.314,97R$ 2.314,97
59EMPREITADA-ITEM 1 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de pavimentação - DMT = 21km1 UNR$ 1.443,35R$ 1.443,35
60EMPREITADA-ITEM 1 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de drenagem - DMT = 21km1 UNR$ 744,21R$ 744,21
61Empreitada-item 2 - banheiro químico, modelo standard, com limpeza 1 vez por semana [unidade: unidade x mês]12 UNR$ 1.510,92R$ 18.131,04
62EMPREITADA-ITEM 2 - Locação de obra (ponto). Ref _ SINAPI 105136184 UNR$ 42,37R$ 7.796,08
63Empreitada-item 2 - administração local para execução total da obra1 UNR$ 94.776,38R$ 94.776,38
64Empreitada-item 2 - cadastro final da obra (as built)4.424,3 M2R$ 0,23R$ 1.017,59
65Empreitada-item 2 - relatório mensal de segurança do trabalho6 UNR$ 456,15R$ 2.736,90
66EMPREITADA-ITEM 2 - Limpeza mecanizada da camada vegetal730,01 M2R$ 1,00R$ 730,01
67EMPREITADA-ITEM 2 - Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m20 UNR$ 67,66R$ 1.353,20
68EMPREITADA-ITEM 2 - Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m12 UNR$ 169,15R$ 2.029,80
69EMPREITADA-ITEM 2 - Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria5.192,98 M3R$ 8,90R$ 46.217,52
70EMPREITADA-ITEM 2 - Escavação em material de 3ª categoria1.749,83 M3R$ 34,32R$ 60.054,17
71EMPREITADA-ITEM 2 - Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg1.712,15 M3R$ 17,00R$ 29.106,55
72EMPREITADA-ITEM 2 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre18.841,84 TR$ 2,31R$ 43.524,65
73EMPREITADA-ITEM 2 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada74.677,17 TXKMR$ 0,98R$ 73.183,63
74EMPREITADA-ITEM 2 - Espalhamento de material6.491,23 M3R$ 3,31R$ 21.485,97
75EMPREITADA-ITEM 2 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal909,38 M3R$ 7,15R$ 6.502,07
76EMPREITADA-ITEM 2 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário606,26 M3R$ 8,31R$ 5.038,02
77EMPREITADA-ITEM 2 - Reaterro e compactação com soquete vibratório144,38 M3R$ 24,24R$ 3.499,77
78EMPREITADA-ITEM 2 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (1,60x1,60x1,60m), PAREDE DUPLA3 UNR$ 8.840,22R$ 26.520,66
79EMPREITADA-ITEM 2 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas1 UNR$ 1.626,88R$ 1.626,88
80EMPREITADA-ITEM 2 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas2 UNR$ 1.681,77R$ 3.363,54
81EMPREITADA-ITEM 2 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais434,42 MR$ 117,32R$ 50.966,15
82EMPREITADA-ITEM 2 - Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros18 MR$ 12,90R$ 232,20
83EMPREITADA-ITEM 2 - Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada105,12 M2R$ 186,77R$ 19.633,26
84EMPREITADA-ITEM 2 - Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes105,12 MR$ 22,98R$ 2.415,66
85EMPREITADA-ITEM 2 - Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira100 MR$ 67,94R$ 6.794,00
86EMPREITADA-ITEM 2 - Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário3.981,87 M2R$ 2,30R$ 9.158,30
87EMPREITADA-ITEM 2 - Reforço de subleito e/ou camada drenante com pedra de mão comercial - fornecimento, espalhamento e compactação. Ref_SICRO 1505877 [out/2025]530,52 M3R$ 162,50R$ 86.209,50
88EMPREITADA-ITEM 2 - Camada de bloqueio sobre camada de rachão (esp. = 5cm). Ref_SICRO 1505877 [out/2025]33,18 M3R$ 194,59R$ 6.456,50
89EMPREITADA-ITEM 2 - Camada anti-intrusiva de brita (esp. = 3cm). Ref_SICRO 1505877 [out/2025]104,51 M3R$ 178,19R$ 18.622,64
90EMPREITADA-ITEM 2 - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado. Ref_SICRO 4011276 [out/2025]955,16 M3R$ 208,28R$ 198.940,72
91EMPREITADA-ITEM 2 - Transporte de materiais pétreos com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada51.022,52 TXKMR$ 0,98R$ 50.002,07
92EMPREITADA-ITEM 2 - Imprimação com emulsão asfáltica3.483,83 M2R$ 0,79R$ 2.752,23
93EMPREITADA-ITEM 2 - Pintura de ligação3.318,09 M2R$ 0,55R$ 1.824,95
94EMPREITADA-ITEM 2 - Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada119,07 TXKMR$ 2,67R$ 317,92
95EMPREITADA-ITEM 2 - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais399,22 TR$ 229,84R$ 91.756,72
96EMPREITADA-ITEM 2 - Transporte da mistura asfáltica com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada8.383,62 TXKMR$ 0,98R$ 8.215,95
97EMPREITADA-ITEM 2 - Emulsão Asfáltica para Imprimação - EAI, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]4,18 TR$ 4.390,62R$ 18.352,79
98EMPREITADA-ITEM 2 - Emulsão Asfáltica Catiônica RR-1C, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]1,49 TR$ 5.166,94R$ 7.698,74
99EMPREITADA-ITEM 2 - Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70, DMT =112KM (Refinaria/Usina) [maio/2026]19,96 TR$ 7.378,39R$ 147.272,66
100EMPREITADA-ITEM 2 - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm194,67 M2R$ 57,78R$ 11.248,03
101EMPREITADA-ITEM 2 - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação185 UNR$ 42,32R$ 7.829,20
102Empreitada-item 2 - fornecimento e instalação de placa de obra12 M2R$ 539,65R$ 6.475,80
103EMPREITADA-ITEM 2 - Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária [UNIDADE: UNIDADE x DIA]720 UNR$ 14,38R$ 10.353,60
104EMPREITADA-ITEM 2 - Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção40 M2R$ 95,33R$ 3.813,20
105EMPREITADA-ITEM 2 - Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação4 UNR$ 206,37R$ 825,48
106EMPREITADA-ITEM 2 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção0,57 M2R$ 637,68R$ 363,48
107EMPREITADA-ITEM 2 - Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação6 UNR$ 600,18R$ 3.601,08
108Empreitada-item 2 - fornecimento e assentamento de tubulação p.b. Ø 0,80 m pa-1, inclusive lastro de brita - distância de 15 a 19km33 MR$ 713,30R$ 23.538,90
109Empreitada-item 2 - execução de berço de concreto completo fck?15mpa, inclusive preparação de terreno para drenagem1,21 M3R$ 1.275,44R$ 1.543,28
110EMPREITADA-ITEM 2 - ENVELOPE DE CONCRETO ARMADO USINADO FCK 25MPa1 M3R$ 1.406,61R$ 1.406,61
111EMPREITADA-ITEM 2 - Plantio de grama comercial em placas884,86 M2R$ 23,15R$ 20.484,51
112EMPREITADA-ITEM 2 - Hidrossemeadura1.769,72 M2R$ 7,76R$ 13.733,03
113EMPREITADA-ITEM 2 - Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco1.415,78 M2R$ 21,39R$ 30.283,53
114EMPREITADA-ITEM 2 - Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação155 MR$ 404,83R$ 62.748,65
115EMPREITADA-ITEM 2 - Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação32 MR$ 479,24R$ 15.335,68
116EMPREITADA-ITEM 2 - Ensaios de controle tecnológico5 MESR$ 1.811,61R$ 9.058,05
117EMPREITADA-ITEM 2 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de terraplenagem - DMT = 21km1 UNR$ 2.314,97R$ 2.314,97
118EMPREITADA-ITEM 2 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de pavimentação - DMT = 21km1 UNR$ 1.443,35R$ 1.443,35
119EMPREITADA-ITEM 2 - Mobilização ou desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de drenagem - DMT = 21km1 UNR$ 744,21R$ 744,21

Dados do processo

Órgão
Pm de Caxias do Sul
Esfera
Municipal
Modalidade
Concorrência Eletrônica
Modo de disputa
A
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
181/2026
Processo
21889/2026
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
27/10/2026, 12:49