Ir para o conteúdo
Portal Licitar
Licitações abertasRadarInteligênciaConcorrentesCobertura
Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Execução de obra de contenção de encostas no município de Caxias do Sul/RS, sob regime de empreitada por preços unitários

Pm de Caxias do Sul · Caxias do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 97/2026

Valor estimado
R$ 1.167.968,62

Homologado: R$ 875.976,54

Prazo de propostas
Não informado
Modalidade
Concorrência Eletrônica

A

Local
Caxias do Sul / Rio Grande do Sul

Municipal

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais
  • PorteCerca de 41,6× a mediana do setor em RS (R$ 28.064): contrato acima do padrão regional.
  • Mercado10.375 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 595 ainda abertas.
  • Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.460 (metade dos contratos entre R$ 1.424 e R$ 133.503), 13.394 contratos com 5.165 fornecedores distintos.

Cronograma

  1. Publicação

    14/05/2026, 00:00

  2. Abertura das propostas

    14/05/2026, 00:00

Informações complementares

PROA 26/8050-0008299-0

Quem disputou 1 licitante

Fonte oficial: Tribunal de Contas

LicitanteResultadoValor homologado
Ecosync Urbanizadora LtdaVencedorR$ 875.976,54

1 licitantes disputaram; homologado por R$ 875.976,54 contra estimativa de R$ 1.167.968,62 (25,0% abaixo).

Itens da licitação 41

Soma dos itens: R$ 1.167.627,87

NºDescriçãoQtd.EstimadoTotal
1EMPREITADA-Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS12 M2R$ 558,79R$ 6.705,48
2EMPREITADA-Isolamento de obra com tela plástica laranja com malha retangular e estrutura de madeira36 M2R$ 36,72R$ 1.321,92
3EMPREITADA-Tapume com telha metálica. AF_03/2024100 M2R$ 99,28R$ 9.928,00
4EMPREITADA-Serviço de topografia para execução total da obra1.972,89 M2R$ 0,56R$ 1.104,82
5EMPREITADA-Aluguel de contâiner vestiário/sanitário completo para instalações provisórias6 MESR$ 1.501,94R$ 9.011,64
6EMPREITADA-Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. AF_03/20242 UNR$ 164,66R$ 329,32
7EMPREITADA-Mobilização/desmobilização das instalações provisórias2 UNR$ 178,41R$ 356,82
8EMPREITADA-Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. AF_03/20241.397,29 M2R$ 0,82R$ 1.145,78
9EMPREITADA-Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m. AF_03/2024161 UNR$ 101,03R$ 16.265,83
10EMPREITADA-Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m. AF_03/20241 UNR$ 198,30R$ 198,30
11EMPREITADA-Escavação de material de 1ª e/ou 2ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20m3 / 155HP)2.523,65 M3R$ 2,74R$ 6.914,80
12EMPREITADA-Escavação material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700kg100 M3R$ 70,34R$ 7.034,00
13EMPREITADA-Escavação e transporte de material de 3ª categoria com explosivos100 M3R$ 34,33R$ 3.433,00
14EMPREITADA-Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m3 / 155HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/20207.553,51 M3R$ 9,03R$ 68.208,20
15EMPREITADA-Transporte de material de 1ª, 2ª e/ou 3 categoria, com caminhão basculante de 10m3, DMT 10km3.295,2 M3R$ 36,26R$ 119.483,95
16EMPREITADA-Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_09/20241.228,83 M3R$ 1,76R$ 2.162,74
17EMPREITADA-Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,80m3 / potência: 111HP), largura até 2,50m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo argilo-arenoso. AF_08/2023797,23 M3R$ 87,32R$ 69.614,12
18EMPREITADA-Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,80m3 / potência: 111HP), largura 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. AF_08/201.860,2 M3R$ 22,35R$ 41.575,47
19EMPREITADA-Mobilização/desmobilização de máquinas e equipamentos de terraplenagem2 UNR$ 957,56R$ 1.915,12
20EMPREITADA-Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m (acerto do solo natural). AF_08/2020261,92 M2R$ 4,60R$ 1.204,83
21EMPREITADA-Reforço do subleito em pedra rachão41,95 M3R$ 240,27R$ 10.079,33
22EMPREITADA-Lastro com material granular (pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10cm. AF_01/202426,19 M3R$ 216,04R$ 5.658,09
23EMPREITADA-Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2m, para muros com altura menor ou igual a 4m - fornecimento e execução. AF_03/2024372,5 M3R$ 779,62R$ 290.408,45
24EMPREITADA-Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2m, para muros com altura maior que 4m e menor ou igual a 6m - fornecimento e execução. AF_03/2024261 M3R$ 941,86R$ 245.825,46
25EMPREITADA-Escavação manual de vala. AF_09/202414,67 M3R$ 118,54R$ 1.738,98
26EMPREITADA-Escavação mecanizada de vala com prof. média até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,80m3), larg. menor que 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_09/2024149,4 M3R$ 8,45R$ 1.262,43
27EMPREITADA-Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 30cm) - fornecimento e instalação. AF_05/2025163 MR$ 58,56R$ 9.545,28
28EMPREITADA-Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 400m, junta elástica - fornecimento e assentamento. AF_01/202174 MR$ 654,09R$ 48.402,66
29EMPREITADA-Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6m para rede de drenagem. AF_12/20206 UNR$ 834,83R$ 5.008,98
30EMPREITADA-Junta argamassada entre tubo DN 400mm e o poço de visita/caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. AF_01/202112 UNR$ 71,00R$ 852,00
31EMPREITADA-Escada hidráulica, largura até 1m, tipo descida d'água de corte ou aterro em degraus (DCD 02, 04 e DAD 02), em concreto usinado fck= 20MPa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (3 utilizações). AF_08/202223,04 M3R$ 2.193,36R$ 50.535,01
32EMPREITADA-Bacia de dissipação, largura até 1m, tipo bacia em pedra de mão fixada com concreto (DEB 01, 02), com preparo manual, fck= 20MPa, lançado manualmente, incluindo materiais e fôrmas (2 utilizações). AF_08/20220,66 M3R$ 966,00R$ 637,56
33EMPREITADA-Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,80m3 / potência: 111HP), largura de 1,5 a 2,5m, profundidade até 1,50m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. AF_08/202133,43 M3R$ 30,56R$ 4.077,62
34EMPREITADA-Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m. AF_01/2026177,6 M2R$ 64,26R$ 11.412,58
35EMPREITADA-Mobilização/desmobilização de máquinas e equipamentos de drenagem2 UNR$ 533,04R$ 1.066,08
36EMPREITADA-Locação de gerador portátil60 DIAR$ 127,94R$ 7.676,40
37EMPREITADA-Hidrossemeadura1.924,38 M2R$ 7,76R$ 14.933,19
38EMPREITADA-Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal9.621,9 M2R$ 0,45R$ 4.329,86
39EMPREITADA-Revolvimento e limpeza manual. AF_05/20181.972,89 M2R$ 5,05R$ 9.963,09
40EMPREITADA-Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares82,8 HR$ 167,78R$ 13.892,18
41EMPREITADA-Encarregado Geral com encargos complementares662,37 HR$ 94,22R$ 62.408,50

Dados do processo

Órgão
Pm de Caxias do Sul
Esfera
Municipal
Modalidade
Concorrência Eletrônica
Modo de disputa
A
Instrumento convocatório
OSE
Nº da compra
97/2026
Processo
12539/2026
Setor (classificação Licitar)
Obras e Engenharia
Fonte dos dados
TCE-RS (LicitaCon)
Última coleta
27/10/2026, 21:12