Prazo não informadoDispensa de LicitaçãoObras e Engenharia
Contratação para obra de Alargamento viário e ajuste de greide da Estrada José Novello, Vila Cristina, sob regime de empreitada por preços unitários
Pm de Caxias do Sul · Caxias do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 239/2024
- Valor estimado
- R$ 400.559,38
- Prazo de propostas
- Contratação direta
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Local
- Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 14,3× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.386 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 598 órgãos; 596 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.537 (metade dos contratos entre R$ 1.420 e R$ 134.405), 13.344 contratos com 5.147 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
08/08/2024, 00:00
Abertura das propostas
08/08/2024, 00:00
Informações complementares
PROA 24/8050-0017903-8
Quem disputou 1 licitante
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Alternativa Sustentavel Incorporacoes Ltda | Vencedor | — |
Itens da licitação 35
Soma dos itens: R$ 400.447,23
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPREITADA-Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | 6 M2 | R$ 386,16 | R$ 2.316,96 |
| 2 | EMPREITADA-Serviços de topografia para execução total da obra | 2.850 M2 | R$ 0,47 | R$ 1.339,50 |
| 3 | EMPREITADA-Aluguel de contâiner escritório/wc com 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros, 2,30m (larg.) x 6,00m (comp.) x 2,50m (alt.), chapa nervurada trapezoidal, piso compensado naval, incluindo instalações elétrica e hidrossanitária | 3 MES | R$ 1.502,28 | R$ 4.506,84 |
| 4 | EMPREITADA-Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva, H= 1,00m, utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 900 UN | R$ 0,96 | R$ 864,00 |
| 5 | EMPREITADA-Placa de advertência em aço, lado de 0,60m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 4 UN | R$ 311,30 | R$ 1.245,20 |
| 6 | EMPREITADA-Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro do tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. AF_05/2018 | 2.473,76 M2 | R$ 0,83 | R$ 2.053,22 |
| 7 | EMPREITADA-Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30m | 60 UN | R$ 121,16 | R$ 7.269,60 |
| 8 | EMPREITADA-Escavação de material de 1ª e/ou 2ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,20m3 / 155HP) | 296,86 M3 | R$ 2,92 | R$ 866,83 |
| 9 | EMPREITADA-Escavação de material de 3ª categoria, com uso de explosivos | 415,6 M3 | R$ 51,58 | R$ 21.436,65 |
| 10 | EMPREITADA-Escavação de material de 3ª categoria, com uso de martelo hidráulico acoplado em escavadeira | 593,72 M3 | R$ 43,90 | R$ 26.064,31 |
| 11 | EMPREITADA-Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | 178,12 M3 | R$ 408,26 | R$ 72.719,27 |
| 12 | EMPREITADA-Transporte de material de 1ª, 2ª e/ou 3ª categoria, com caminhão basculante de 10m3, DMT 10km | 2.196,76 M3 | R$ 35,30 | R$ 77.545,63 |
| 13 | EMPREITADA-Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m3 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,70 a 2,80m3 / 128HP) e descarga livre (unidade: m3). AF_07/2020 | 2.476,76 M3 | R$ 11,11 | R$ 27.516,80 |
| 14 | EMPREITADA-Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 2.196,76 M3 | R$ 1,94 | R$ 4.261,71 |
| 15 | EMPREITADA-Execução e compactação de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 539,7 M3 | R$ 10,30 | R$ 5.558,91 |
| 16 | EMPREITADA-Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 | 200 M3 | R$ 14,89 | R$ 2.978,00 |
| 17 | EMPREITADA-Aterro de solo predominantemente argiloso, DMT 30km - inclusive solo e transporte | 200 M3 | R$ 184,59 | R$ 36.918,00 |
| 18 | EMPREITADA-Mobilização de máquinas e equipamentos de terraplenagem | 1 UN | R$ 2.159,77 | R$ 2.159,77 |
| 19 | EMPREITADA-Desmobilização de máquinas e equipamentos de terraplenagem | 1 UN | R$ 2.159,77 | R$ 2.159,77 |
| 20 | EMPREITADA-Camada de bloqueio sobre camada de rachão (e=5cm), DMT 30km | 22,5 M3 | R$ 253,26 | R$ 5.698,35 |
| 21 | EMPREITADA-Regularização e compactação de subleito predominantemente argiloso. AF_11/2019 | 1.140 M2 | R$ 3,27 | R$ 3.727,80 |
| 22 | EMPREITADA-Camada anti-intrusiva de brita, e=3m, DMT 30km | 28,5 M3 | R$ 264,86 | R$ 7.548,51 |
| 23 | EMPREITADA-Mobilização de máquinas e equipamentos de pavimentação | 1 UN | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 |
| 24 | EMPREITADA-Desmobilização de máquinas e equipamentos de pavimentação | 1 UN | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 |
| 25 | EMPREITADA-Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescavadeira (0,26m3), largura de 0,80m a 1,50m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | 5,4 M3 | R$ 17,05 | R$ 92,07 |
| 26 | EMPREITADA-Escavação em rocha para implantação de drenos, galerias e tubulações pluviais, com uso de explosivos, DMT 10km | 30,6 M3 | R$ 330,82 | R$ 10.123,09 |
| 27 | EMPREITADA-Fornecimento e assentamento de tubulação PB Ø 800mm PA-1, inclusive lastro de brita | 12 M | R$ 768,05 | R$ 9.216,60 |
| 28 | EMPREITADA-Boca de BSTC D= 0,80m (ala), esconsidade 30° - alas esconsas | 2 UN | R$ 2.558,44 | R$ 5.116,88 |
| 29 | EMPREITADA-Mobilização de máquinas e equipamentos de drenagem | 1 UN | R$ 900,36 | R$ 900,36 |
| 30 | EMPREITADA-Desmobilização de máquinas e equipamentos de drenagem | 1 UN | R$ 900,36 | R$ 900,36 |
| 31 | EMPREITADA-Hidrossemeadura - fornecimento e execução | 700 M2 | R$ 7,99 | R$ 5.593,00 |
| 32 | EMPREITADA-Valeta de proteção de corte com revestimento vegetal VPCG 120-30 - fornecimento e instalação | 210 M | R$ 50,03 | R$ 10.506,30 |
| 33 | EMPREITADA-Valeta de proteção de aterro com revestimento vegetal VPA 02 - fornecimento e instalação | 210 M | R$ 50,03 | R$ 10.506,30 |
| 34 | EMPREITADA-Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares | 39,56 H | R$ 131,53 | R$ 5.203,33 |
| 35 | EMPREITADA-Encarregado Geral com encargos complementares | 316,48 H | R$ 66,22 | R$ 20.957,31 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Caxias do Sul
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Dispensa de Licitação
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 239/2024
- Processo
- 29687/2024
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:12