Prazo não informadoConcorrênciaServiços geraisCom resultado
Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preços unitários, para prestação de serviços de implantação, reparação e reposição de pavimentos em paralelepípedos e em blocos intertravados de concreto, passeios públicos e meios-fios, em diversos locais do Município.
Pm de Caxias do Sul · Caxias do Sul / Rio Grande do Sul · Compra nº 176/2019
- Valor estimado
- R$ 3.283.112,18
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência
- Local
- Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 2.606.852,18
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 218,0× a mediana do setor em RS (R$ 15.059): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.524 licitações de Serviços gerais em RS nos últimos 90 dias, de 567 órgãos; 291 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Serviços gerais em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 11.885 (metade dos contratos entre R$ 1.824 e R$ 62.648), 11.252 contratos com 5.912 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
17/09/2019, 00:00
Abertura das propostas
17/09/2019, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Progetto Sul Ltda | Vencedor | R$ 2.606.852,18 |
| Avensi Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| B & B Terraplanagem e Pavimentacoes Eireli | Não vencedor | — |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 2.606.852,18 contra estimativa de R$ 3.283.112,18 (20,6% abaixo).
Itens da licitação 19
Soma dos itens: R$ 3.283.112,18
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPREITADA-Pavimentação em PARALELEPÍPEDO sobre colchão de pó de pedra espessura 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, SEM REPOSIÇÃO DE PEDRAS | 30.000 M2 | R$ 57,05 | R$ 1.711.500,00 |
| 2 | EMPREITADA-Pavimentação em bloco intertravado de concreto, instalação e material, SEM REPOSIÇÃO DE BLOCOS | 1.000 M2 | R$ 24,11 | R$ 24.110,00 |
| 3 | EMPREITADA-Pavimentação em bloco intertravado de concreto, instalação e material, COM REPOSIÇÃO DE BLOCOS, espessura = 8 cm | 300 M2 | R$ 64,87 | R$ 19.461,00 |
| 4 | EMPREITADA-Pavimentação em bloco intertravado de concreto, instalação e material, COM REPOSIÇÃO DE BLOCOS, espessura = 10 cm | 100 M2 | R$ 78,50 | R$ 7.850,00 |
| 5 | EMPREITADA-Reparo em calçada de CONCRETO, incluindo fornecimento de material, fck = 20MPa, reguado, espessura mínima de 8 cm, SEM FERRAGEM | 3.000 M2 | R$ 66,70 | R$ 200.100,00 |
| 6 | EMPREITADA-Reparo em calçada de CONCRETO, incluindo fornecimento de material, fck = 20MPa, reguado, espessura mínima de 8 cm, COM FERRAGEM | 1.000 M2 | R$ 95,48 | R$ 95.480,00 |
| 7 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçada) incluindo fornecimento de material, SEM REPOSIÇÃO DE PEDRAS | 12.000 M2 | R$ 27,73 | R$ 332.760,00 |
| 8 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçadas) incluindo fornecimento de material, COM REPOSIÇÃO de pedra ARDÓSIA | 150 M2 | R$ 84,75 | R$ 12.712,50 |
| 9 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçada) incluindo fornecimento de material, COM REPOSIÇÃO de pedra basáltica SERRADA | 500 M2 | R$ 140,60 | R$ 70.300,00 |
| 10 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçada) incluindo fornecimento de material, COM REPOSIÇÃO de pedra basáltica REGULAR OU PISO CERÂMICO | 1.200 M2 | R$ 99,96 | R$ 119.952,00 |
| 11 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçada) incluindo fornecimento de material, COM REPOSIÇÃO de pedra basáltica IRREGULAR | 3.200 M2 | R$ 62,88 | R$ 201.216,00 |
| 12 | EMPREITADA-Reparos em passeio público (calçada) em PISOGRAMA, espessura 8 cm | 100 M2 | R$ 57,58 | R$ 5.758,00 |
| 13 | EMPREITADA-Plantio de GRAMA em placas | 100 M2 | R$ 20,17 | R$ 2.017,00 |
| 14 | EMPREITADA-MEIO-FIO, de basalto/concreto, incluindo fornecimento de materiais, SEM REPOSIÇÃO DE GUIA | 6.000 M | R$ 18,63 | R$ 111.780,00 |
| 15 | EMPREITADA-MEIO-FIO, incluindo fornecimento de materiais, COM REPOSIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, h = 30 cm | 1.000 M | R$ 45,53 | R$ 45.530,00 |
| 16 | EMPREITADA-Fornecimento e execução de PISO TÁTIL direcional ou alerta, colorido | 600 M2 | R$ 88,27 | R$ 52.962,00 |
| 17 | EMPREITADA-Reforço de base ou sub-base com MACADAME seco (paradas de ônibus) | 900 M3 | R$ 152,14 | R$ 136.926,00 |
| 18 | EMPREITADA-Encarregado Geral de Obras (Mensalista) | 12 MES | R$ 7.065,62 | R$ 84.787,44 |
| 19 | EMPREITADA-Engenheiro Civil de Obra Júnior (2h/dia) | 504 H | R$ 95,06 | R$ 47.910,24 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Caxias do Sul
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 176/2019
- Processo
- 25057/2019
- Setor (classificação Licitar)
- Serviços gerais
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:12