Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa para execução de obras em regime de empreitada global para construção passarela, ampliação/reforma de prédios escolares e ppci
Pm de Casca · Casca / Rio Grande do Sul · Compra nº 7/2026
- Valor estimado
- R$ 392.722,63
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Local
- Casca / Rio Grande do Sul
Homologado: R$ 353.150,00
A
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 14,0× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
- Mercado10.412 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
06/08/2026, 00:00
Abertura das propostas
06/08/2026, 00:00
Quem disputou 4 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Jl Solucoes em Arquitetura e Energia Ltda | Vencedor | R$ 353.150,00 |
| San Francisco Construtora e Pre-Moldado Ltda | Vencedor | R$ 353.150,00 |
| Asm Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Energe Comercio, Servicos e Tecnologia Eletrica Ltda | Não vencedor | — |
4 licitantes disputaram; homologado por R$ 353.150,00 contra estimativa de R$ 392.722,63 (10,1% abaixo).
Itens da licitação 3
Soma dos itens: R$ 392.722,63
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Em regime de empreitada global para execução de obra de FECHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo. | 1 UN | R$ 183.109,88 | R$ 183.109,88 |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Em regime de empreitada global para execução de obra de REFORMA GINÁSIO E REFEITÓRIO - ESCOLA ANA PAULA FINCATTO, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo. | 1 UN | R$ 53.005,90 | R$ 53.005,90 |
| 3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Em regime de empreitada global para execução de obra de IMPLEMENTAÇÃO/INSTALAÇÃO DO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRAT INCÊNDIO NA ESCOLA ANA PAULA FINCATTO, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo. | 1 UN | R$ 156.606,85 | R$ 156.606,85 |
Dados do processo
- Órgão
- Pm de Casca
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência Eletrônica
- Modo de disputa
- A
- Instrumento convocatório
- OSE
- Nº da compra
- 7/2026
- Processo
- 101/2026
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-RS (LicitaCon)
- Última coleta
- 27/10/2026, 21:11
