Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão de obra, destinada à reforma e revitalização da Casa de Cultura Francisco Berger Casa de Pedra, contemplando área de intervenção de 126,00 m² e área a ser construída de 22,12 m². As despesas decorrentes da execução do objeto serão custeadas com recursos provenientes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Convênio nº 2367/2025, bem como com contrapartida de recursos próprios do Município, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos integrantes deste edital.

Pm de Agudo · Agudo / Rio Grande do Sul · Compra nº 10/2026

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais

PorteCerca de 3,0× a mediana do setor em RS (R$ 29.506): contrato acima do padrão regional.
Mercado7.080 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 593 ainda abertas.
Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.521 (metade dos contratos entre R$ 1.407 e R$ 134.334), 13.369 contratos com 5.161 fornecedores distintos.

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
LT Construções Ltda	Vencedor	R$ 84.500,00
Pgl Construtora Ltda	Não vencedor	—

2 licitantes disputaram; homologado por R$ 84.500,00 contra estimativa de R$ 88.838,93 (4,9% abaixo).

Soma dos itens: R$ 88.838,93

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Total
1	Contratação de empresa em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, para a reforma e revitalização da Casa de Pedra, conforme Convênio nº 2367/2025, entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Agudo, através da Consulta Popular.	1 UN	R$ 88.838,93	R$ 88.838,93