Prazo não informadoConcorrência EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, visando à construção de Unidade Básica de Saúde - UBS tipo IV, conforme proposta nº 12476.3510001/24-002, Novo PAC, no Município de Agudo/RS, de acordo com o Termo de Referência, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais anexos do presente edital.

Pm de Agudo · Agudo / Rio Grande do Sul · Compra nº 19/2025

Leitura estratégica

gerada a partir dos dados oficiais

PorteCerca de 168,4× a mediana do setor em RS (R$ 28.000): contrato acima do padrão regional.
Mercado10.410 licitações de Obras e Engenharia em RS nos últimos 90 dias, de 599 órgãos; 599 ainda abertas.
Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RS nos últimos 12 meses: mediana R$ 13.533 (metade dos contratos entre R$ 1.416 e R$ 134.750), 13.315 contratos com 5.135 fornecedores distintos.

Fonte oficial: Tribunal de Contas

Licitante	Resultado	Valor homologado
C. H. Roggia Construções Ltda	Vencedor	R$ 4.110.000,00
Consab Vba Engenharia & Solucoes Ltda	Não vencedor	—
Doltevi Construtora Ltda	Não vencedor	—
Rodrigo Souza de Vargas e Cia Ltda	Não vencedor	—

4 licitantes disputaram; homologado por R$ 4.110.000,00 contra estimativa de R$ 4.715.718,12 (12,8% abaixo).

Soma dos itens: R$ 4.715.718,12

Nº	Descrição	Qtd.	Estimado	Total
1	Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra em regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, visando à construção de uma UBS tipo IV, conforme proposta nº 12476.3510001/24-002, Novo PAC, no Município de Agudo/RS.	1 UN	R$ 4.715.718,12	R$ 4.715.718,12