EncerradaConcorrência - EletrônicaObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para construção de nova academia da Praça Washington Luiz, localizada entre as ruas Dr. Télio Barreto e Rua Tenente Coronel Amado, Centro, Macaé/RJ, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.
Municipio de Macae · Macaé / Rio de Janeiro · Compra nº 90022
- Valor estimado
- R$ 1.874.005,92
- Encerrou em
- 06/10/2025, 10:00
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Local
- Macaé / Rio de Janeiro
Homologado: R$ 1.349.284,26
Aberto
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- SituaçãoPrazo de propostas encerrado. Útil como referência de preço e de comprador.
- PorteCerca de 14,2× a mediana do setor em RJ (R$ 131.857): contrato acima do padrão regional.
- CompradorMUNICIPIO DE MACAE publicou 1.021 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Inexigibilidade. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado1.302 licitações de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 90 dias, de 222 órgãos; 197 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em RJ nos últimos 12 meses: mediana R$ 185.945 (metade dos contratos entre R$ 23.549 e R$ 1,6 mi), 3.100 contratos com 1.779 fornecedores distintos.
- ConcorrênciaMunicipio de Macae já firmou 89 contratos em Obras e Engenharia. Maior vencedor: Krofman Comercio e Servicos Ltda (5 contratos, R$ 30,3 mi). Há pelo menos 6 fornecedores recorrentes — mercado pulverizado.
Cronograma
Publicação
19/09/2025, 07:23
Abertura das propostas
19/09/2025, 08:00
Encerramento
06/10/2025, 10:00
Informações complementares
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98584703900222025
Quem disputou 42 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| New Construcoes e Servicos Ltda | Vencedor | R$ 1.349.284,26 |
| .. Thiago Pinheiro Nunes | Não vencedor | — |
| Abade Franco Construcao Civil Ltda | Não vencedor | — |
| Adsumus Engenharia e Seguranca Contra Incendio Ltda | Não vencedor | — |
| Ar Silva Comercio e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Bruta Empreendimentos Ltda. | Não vencedor | — |
| Brz Servicos e Solucoes Ltda. | Não vencedor | — |
| Camara Costa Engenharia Integrada e Projetos Ltda | Não vencedor | — |
| Cib Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Não vencedor | — |
| Construtec Manutencao Construcao e Reformas Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Mantorinni Ltda | Não vencedor | — |
| Dl Working Comercial e Manutencao Ltda | Não vencedor | — |
| Dream House Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Eco Tools Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Ego Construcoes e Montagens Ltda | Não vencedor | — |
| Fab Mix Concretos Ltda | Não vencedor | — |
| Gf Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Gregofag Construcoes e Reformas Ltda | Não vencedor | — |
| Inova Industria, Comercio e Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Invicta Empreendimentos e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| J F C Lorenzo Arquitetura e Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Jb Manutencao e Gestao de Material Ltda | Não vencedor | — |
| Jrc Empreendimentos & Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Manutec Montagem e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| MC Belotti Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Mejec Construcoes Ltda | Não vencedor | — |
| Nosso Serviço Comércio Ltda | Não vencedor | — |
| Petra - Construcao, Incorporacao e Vendas Ltda | Não vencedor | — |
| Ponta do Ceu Urbanizacao, Construcoes & Paisagismo | Não vencedor | — |
| Princess Solucoes em Servicos e Comercio Ltda | Não vencedor | — |
| Ragasa Construtora Ltda | Não vencedor | — |
| Ramos Construcoes e Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Reobote Construcoes e Reformas Ltda | Não vencedor | — |
| Reunidas Sudeste Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Santos e Costa Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Silgui Comercio e Servicos Ltda | Não vencedor | — |
| Sm Comercio e Empreendimentos Ltda | Não vencedor | — |
| Solucao Brasil Ltda | Não vencedor | — |
| Tecnocom Empreendimentos e Comercio Ltda | Não vencedor | — |
| Tiza Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
| Wt Tecnologia, Gestao e Energia Ltda. | Não vencedor | — |
| Wte Engenharia Ltda | Não vencedor | — |
42 licitantes disputaram; homologado por R$ 1.349.284,26 contra estimativa de R$ 1.874.005,92 (28,0% abaixo).
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 1.349.284,26
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| New Construcoes e Servicos Ltda37.079.460/0001-67 | ME | 1 | R$ 1.349.284,26 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 1.349.284,26
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| New Construcoes e Servicos Ltda37.079.460/0001-67 | 034Contrato (termo inicial) | 13/11/2025até 09/09/2026 | R$ 1.349.284,26 |
Contratado por R$ 1.349.284,26 contra estimativa de R$ 1.874.005,92: 28,0% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 1.874.005,92
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção / Manutenção / Reforma - Telhado | 1 UNIDADE | R$ 1.874.005,92 | New Construcoes e Servicos LtdaME | R$ 1.349.284,26−28,0% vs. estimado | R$ 1.874.005,92 |
Dados do processo
- Órgão
- Municipio de Macae
- CNPJ
- 29.115.474/0001-60
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 90022
- Processo
- 33417/2023
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 29115474000160-1-000404/2025
- Última coleta
- 25/10/2026, 22:15