Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia elétrica especializada em gerenciamento e operação de sistema de iluminação pública, copreendendo: manuntenção corretiva e preventiva do parque de iluminação pública do município de boituva e em todo seu território, meidante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramental necessária, em conformidade com o termo de referência (anexo i) e demais especificações do edital e seus anexos.
Prefeitura Municipal de Boituva · Boituva / São Paulo · Compra nº 158
- Valor estimado
- R$ 1.649.445,10
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Boituva / São Paulo
Homologado: R$ 1.241.028,18
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 25,2× a mediana do setor em SP (R$ 65.512): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.277 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 934 órgãos; 829 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.418 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.725), 26.052 contratos com 7.481 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Outras prestacoes de servico
Quem disputou 4 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| R.m Empreendimentos Eireli | Vencedor | — |
| Ilumiterra Construções e Montagens Ltda | Não vencedor | — |
| MAZZA, FREGOLENTE e CIA ELETR. CONSTR. LTDA | Não vencedor | — |
| Wt Tecnologia Gestao e Energia Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 1.067.934,18
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| R.m Empreendimentos Eireli07.871.477/0001-91 | — | 2 | R$ 1.067.934,18 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 1.241.028,18
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| R.m Empreendimentos Eireli07.871.477/0001-91 | 12Contrato | 11/02/2022até 10/02/2023 | R$ 1.241.028,18 |
Contratado por R$ 1.241.028,18 contra estimativa de R$ 1.649.445,10: 24,8% abaixo do estimado.
Itens da licitação 2
Soma dos itens: R$ 1.676.057,04
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levantamento de pontos e software de controle de iluminação pública. | 12 MES | R$ 637,50 | R.m Empreendimentos Eireli | R$ 1.254,19+96,7% vs. estimado | R$ 7.650,00 |
| 2 | Manutenção da iluminação pública do município, incluso material, conforme planilha anexa ao edital. | 12 MES | R$ 139.033,92 | R.m Empreendimentos Eireli | R$ 87.740,33−36,9% vs. estimado | R$ 1.668.407,04 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Boituva
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 158
- Processo
- 27/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:50