Prazo não informadoPregão PresencialObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia especializados em restauração de pavimento ou 'tapa buracos', em vias públicas do município, através da recuperação corretiva de pavimento asfáltico, por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários
Prefeitura Municipal de Dourado · Dourado / São Paulo · Compra nº 000054
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Pregão Presencial
- Local
- Dourado / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado6.266 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 931 órgãos; 846 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.447 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.911), 26.086 contratos com 7.494 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Outras prestacoes de servico
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Florestana Construções e Serviços LTDA | Vencedor | — |
| AMX Ambiental - Obras Serviços e Comercio Eireli | Não vencedor | — |
| Alternativa Verde Empreendimentos Eireli | Não vencedor | — |
| Dalpino Terraplenagem LTDA | Não vencedor | — |
| R & R Marques Serviços em Licitações LTDA | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 483.402,83
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Florestana Construções e Serviços LTDA53.591.103/0001-30 | — | 1 | R$ 483.402,83 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 483.402,83
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Florestana Construções e Serviços LTDA53.591.103/0001-30 | 0004Contrato | 05/01/2022até 05/01/2023 | R$ 483.402,83 |
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 513.974,13
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proposta para todos os itens - TAPA BURACOS SV | 1 SV | R$ 513.974,13 | Florestana Construções e Serviços LTDA | R$ 483.402,83−5,9% vs. estimado | R$ 513.974,13 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Dourado
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Presencial
- Nº da compra
- 000054
- Processo
- 20/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:50