Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN (RUA ITÁLIA, 77, VL. SINIBALDI) CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto · São José do Rio Preto / São Paulo · Compra nº 12
- Valor estimado
- R$ 310.624,75
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- São José do Rio Preto / São Paulo
Homologado: R$ 212.742,41
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 4,7× a mediana do setor em SP (R$ 66.125): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.242 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 927 órgãos; 851 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.447 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.911), 26.086 contratos com 7.494 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 10 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Villabunker Construcao e Montagens Industriais Eireli | Vencedor | — |
| Comercial Pradela Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Polachini Ltda | Não vencedor | — |
| Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para Construção Eireli | Não vencedor | — |
| J.a. Tineli Marques & Cia Ltda Epp | Não vencedor | — |
| Lgr Construtora Ltda Epp | Não vencedor | — |
| Mls Gerenciamento de Obras Ltda Epp | Não vencedor | — |
| Ponto Forte Construções e Empreendimentos Eireli | Não vencedor | — |
| Sampietro Engenharia e Construção Comércio e Serviços Ltda | Não vencedor | — |
| Vbe Engenharia & Consultoria Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 212.742,41
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Villabunker Construcao e Montagens Industriais Eireli30.768.362/0001-98 | — | 1 | R$ 212.742,41 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 212.742,41
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Villabunker Construção e Montagens Industriais Eireli.30.768.362/0001-98 | TOP/0023Contrato | 11/11/2021 | R$ 212.742,41 |
Contratado por R$ 212.742,41 contra estimativa de R$ 310.624,75: 31,5% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 310.624,75
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN (RUA ITÁLIA, 77, VL. SINIBALDI) CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL - SEC. MU | 1 | R$ 310.624,75 | Villabunker Construcao e Montagens Industriais Eireli | R$ 212.742,41−31,5% vs. estimado | R$ 310.624,75 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 12
- Processo
- 12/2021
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:48