Prazo não informadoTomada de PreçosObras e EngenhariaCom resultado
Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura urbana para execução de obra de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município de Chavantes, estado de São Paulo,no regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços,conforme o recurso financeiro para arcar com essa despesa será proveniente da Linha de Crédito através do Desenvolve SP- agencia de fomento do Estado de São Paulo conforme as especificações tecnicas contidas no Memorial descritivo, Projeto de localização (planta de corte e localização),planilha (orçamentária)quantitativa de custo e cronograma físico-financeiro ,que integram os ANEXOS I,II,III E IV do Edital.
Prefeitura Municipal de Chavantes · Chavantes / São Paulo · Compra nº 39
- Valor estimado
- R$ 1.000.009,32
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Chavantes / São Paulo
Homologado: R$ 773.382,53
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 15,1× a mediana do setor em SP (R$ 66.125): contrato acima do padrão regional.
- Mercado6.248 licitações de Obras e Engenharia em SP nos últimos 90 dias, de 929 órgãos; 851 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Obras e Engenharia em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 10.447 (metade dos contratos entre R$ 1.480 e R$ 116.911), 26.086 contratos com 7.494 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Obras e servicos de engenharia
Quem disputou 4 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda | Vencedor | — |
| Evento Construtora de Obras Eireli | Não vencedor | — |
| Noromix Concreto Ltda | Não vencedor | — |
| Ourigrama Terraplenagem Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 773.382,53
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda10.265.740/0001-03 | — | 1 | R$ 773.382,53 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 773.382,53
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Construtora Oliveira Correa Ltda10.265.740/0001-03 | 42Contrato | 18/06/2020até 24/09/2020 | R$ 773.382,53 |
Contratado por R$ 773.382,53 contra estimativa de R$ 1.000.009,32: 22,7% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 1.000.009,32
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para obra de recapeamento asfáltico | 1 SERV | R$ 1.000.009,32 | Construtora Oliveira Correa Ltda | R$ 773.382,53−22,7% vs. estimado | R$ 1.000.009,32 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Chavantes
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 39
- Processo
- 6/2020
- Setor (classificação Licitar)
- Obras e Engenharia
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:35