Prazo não informadoTomada de PreçosAgro, jardinagem e meio ambienteCom resultado
Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I.
Prefeitura Municipal de Capão Bonito · Capão Bonito / São Paulo · Compra nº 9
- Valor estimado
- R$ 655.909,75
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Local
- Capão Bonito / São Paulo
Homologado: R$ 350.618,00
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 65,2× a mediana do setor em SP (R$ 10.063): contrato acima do padrão regional.
- Mercado410 licitações de Agro, jardinagem e meio ambiente em SP nos últimos 90 dias, de 179 órgãos; 21 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Agro, jardinagem e meio ambiente em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 3.960 (metade dos contratos entre R$ 776 e R$ 20.722), 1.936 contratos com 816 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Outras prestacoes de servico
Quem disputou 5 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| R.m. Empreendimentos Ltda - Epp | Vencedor | — |
| Comercio de Materiais Eletricos de Itapeva Ltda | Não vencedor | — |
| Csc - Construtora Siqueira Cardoso Eireli | Não vencedor | — |
| Eletro Casare Ltda. | Não vencedor | — |
| Ilumitech Construtora Ltda | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 0,00
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| R.m. Empreendimentos Ltda - Epp07.871.477/0001-91 | — | 1 | R$ 0,00 |
Quem ganhou 1 contrato
Total contratado: R$ 350.618,00
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| R.m. Empreendimentos Ltda - Epp07.871.477/0001-91 | 66Contrato | 28/05/2020até 01/06/2021 | R$ 350.618,00 |
Contratado por R$ 350.618,00 contra estimativa de R$ 655.909,75: 46,5% abaixo do estimado.
Itens da licitação 1
Soma dos itens: R$ 6.553,25
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção gera | 1 % | R$ 6.553,25 | R.m. Empreendimentos Ltda - Epp | — | R$ 6.553,25 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Capão Bonito
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Tomada de Preços
- Nº da compra
- 9
- Processo
- 9/2020
- Setor (classificação Licitar)
- Agro, jardinagem e meio ambiente
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 05:35